在社会发展不断提速的今天,用到起诉书的事务越来越多,起诉书的格式由首部、被告人(被告单位)的基本情况、案由和案件的审查过程、案件事实、证据、起诉的根据和理由、尾部七个部分组成。什么样的起诉书才是有效的呢?
原告:_________________-_____,女,__________-__________年__________月__________日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:_____________。被告:_________________-_____,男,__________年__________月__________日,汉族,中专,工作单位,职位,住址:_________________。请求事项:_________________
1、判决被告偿还欠款__________-_____元及利息_______________元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:_________________
20xx年x月x日,债务人xxx从原告处借走人民币_____万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告_______________偿还原告_______________人民币_____万元,并支付利息,以维护原告合法权益。此致!
_____________人民法院
原告:_________________-_____
_____________年_____月__________日
原告:姓名,性别,年龄,住址: 联系电话:
被告:姓名,性别,年龄,住址 联系电话:
诉讼请求:
1、判决被告向原告归还借款本金 元及利息(暂计至年月);
2、判决被告承担本案全部诉讼费。
事实与理由:
被告以做生意需要资金为由,于年月日向原告借款元,出具借条一份,并承诺两个月后还款。但被告不守信用,期满后一直未还款,且一拖再拖,虽经原告多次催告,被告无理拒不偿还,被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,
为维护原告的合法权益,根据《民事诉讼法》有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法判决被告偿还借款及利息。
此 致
临渭区区人民法院
具状人:
年月日
原告:
被告:
被告:
案由:
诉讼请求
1、请求人民法院依法判令被告_____、_____立即偿还原告借款_____万元,被告_____承担连带清偿责任。
2、诉讼及保全费用由___(位)被告承担。
事实与理由
____年___月___日,被告_____、_____向原告借款_____万元,约定借款期限__个月,如到期不还,____________,担保人(若存在)为被告_____,有字据为证。到期后经原告多次催要,被告均以种种不当理由拒绝履行还款义务,为维护原告的合法权益,特提起诉讼,请贵院依法判决。
此致
xxx人民法院
具状人:_______
____年___月____日
原告: (姓名), (性别), 年 月 日,汉族,文化程度 ,工作单位 ,职位 ,住址:
被告: (姓名), (性别), 年 月 日, 年 月 日,汉族,文化程度 ,工作单位 ,职位 ,住址:
请求事项:
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息xxx元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:
20xx年x月x日,债务人xxx从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告xxx偿还原告xxx人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。
此致
xxxx人民法院。
原告:xxx
20xx年x月xx日
原告:xxx,女,xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:_____________。
被告:xxx,男,xx年xx月xx日,汉族,中专,工作单位,职位,住址:_________。
请求事项:
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:
200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告:xxx
XXXX年X月XX日
附:一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
原告:______
住所地:______________
法定代表人:______
被告:______
住所地:________________
法定代表人:______
诉讼请求:
1. 判令被告返还原告多支付的货款2,561,775.00元,利息336,617.64元,两项合计2,898,392.64元。
2. 判令被告为原告开具与已收货物等值的增值税发票。
3. 判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实与理由:20____年2月20日,原告与被告签订合同约定:原告以每吨 16,900.00 元的价格向被告购买产品,质量须达到国家标准。合同签订后,原告共计向被告支付了17,100,000.00元货款,但是被告只向原告交付了860.25吨产品,货物总值仅为14,538,225.00元。发现此情况后,原告于20____年12月15日以邮政特快专递的方式致函被告,要求返还多支付的。2,561,775.00元货款,但时至今日被告始终没有返还。
此外,被告未按照向原告实际交付货物的金额,足额向原告开具增值税发票,目前尚有价值1,444,950.00元的货物未开具增值税发票。导致原告在20____年度多缴纳了209,950.00元的增值税。为维护企业的合法权益,原告依法向贵院提起诉讼。请贵院查明事实后,依法判如所请。
此致
具状人:______
20____年____月____日
原告:____,男,汉族,____年____月出生,个体,住址:____市____路____号
被告:____,男,汉族,____年____月出生,个体,住____市____区____街____号
请求事项:1、判令被告依法偿还____元欠款及相应的`利息。
2、被告承担本案诉讼费。
事实和理由:原告与被告以前做____生意。至____年____月____日,被告共欠原告人民币____万元货款,被告出据欠条一张。原告多次向被告要求偿还,被告曾答应还款,但是被告迟迟没有行动。原告无奈,委托律师向被告催要欠款,被告陆陆续续归还____元现金,以货抵欠款____元,共计还款人民币____元整,至今尚欠____元未归还。
因此,为了维护原告的合法权益,根据《民事诉讼法》第xx8条的规定,特具状起诉,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
人民法院
具状人:
____年____月____日
告:薛某,女,汉族,______年__月__日出生,住____市____区______嘉园三里______号楼__室。
联系电话:、________________________
被告:薛____,女,汉族,1974年__月__日出生,住____市____区________号院__室。
被告:____某房地产开发有限公司,住所地____市____区____镇工业西区____号,法定代表人刘某。
联系电话:____________________
案由:房屋买卖合同纠纷
诉讼请求
1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计元人民币;
2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计元人民币;
3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用;
4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任。
事实与理由
原告薛某与被告薛____系姐妹关系,一直以来,双方经济往来频繁,而且,基于姐妹真情及日常行为习惯,没有刻意对每一笔财务交割书写凭证,更没有专门签订书面合同。______06年5月30日,原告与____某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》(编号:089),购买位于____市____区石榴园庄西街商品房一套,房屋单价1623000元人民币,原告首付1282700元人民币,余款在银行按揭贷款支付。______06年9月14日,原告办理入住手续,但尚未取得产权证。______0____年___月___日,被告薛____声称自己非常喜欢原告所购买的该房屋,并要求原告将房屋转让给自己。原告基于亲情考虑,随即同意但表示需要开发商____某房地产开发有限公司认可,______0____年___月___日,三方在签字,变更房屋购买方为被告薛____。______0____年___月___日,被告薛____办理了产权登记手续。但是,被告薛____至今未向原告支付首付及还贷购房款,原告多次要求其支付均未收到效果,无奈之至,惟诉诸贵院,请求依法保护当事人的合法权益。
此致
____市____区人民法院
具状人:
(薛某)
________年___月___日
原告:胡启华,男,出生年月日,汉族
住址:北京市朝阳区__中街__号
电话:______
被告:北京市某城建工程有限公司
地址:北京市朝阳区某某大厦__座__室
电话:______
法定代表人:左俊伟
案由:欠款纠纷
诉讼请求:
1、依法判令被告给付原告货款30640元;
2、依法判令被告负担诉讼费用。
事实与理由:
20__年10月份,原告向被告出售砂石料。被告在收到原告的供货后长期欠款,累欠原告货款人民币30460元,并出具欠条。原告多次催要货款,被告无理推脱,毫无付款诚意。现原告的合法权益已经受到侵害,为维护公民合法权益,依法起诉,望人民法院依法裁判并判如诉请。
此致
朝阳区人民法院
具状人:
___年__月__日
上诉人,男,43岁,汉族,乌海人,个体户,现住查布石膏工业园区,联系方式:13904737696
被上诉人:鄂尔多斯市创源路桥工程有限责任公司,住所地东胜区宝日陶亥东街6号街坊
法定代表人:苏怀忠,职务总经理,联系方式:13294899798上诉人不服内蒙古鄂托克旗人民法院(20xx)鄂托法民初字第286号民事判决书,依法提起上诉
诉讼请求:
1、撤销内蒙古鄂托克旗人民法院(20xx)鄂托法民初字第286号民事判决书;
2、驳回被上诉人的诉讼请求;
3、本案一、二审诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原审判决事实不清,适用法律错误,请求依法改判。
一、上诉人的行为属于严重的侵权行为,原审判决对这一事实认定不清,理由如下:
第一、上诉人根据鄂托克旗人民政府办公室20xx年3月6日发布的《鄂托克旗人民政府关于建立查布工业开发区的会议纪要》(【20xx】3号)和《中共鄂托克旗委员会鄂托克旗人民政府关于建立内蒙古鄂托克旗查布石膏工业开发区的决定》(鄂党字【20xx】14号)两个文件的精神,在鄂托克旗查布石膏工业开发区建立石膏加工
企业,进行石膏加工和销售,并缴纳了相关的土地使用费(土地与征收款等费用),也依法办理《工商营业执照》。反诉人在自己场内建有厂房两间,并且整个场子有围墙环绕。
对于这个事实,即使上诉人在庭审中反复提及,并且出示公证书、营业执照等证据加以证明,原审判决对公证书的效力也予以采信,但是为什么原审判决为什么不对上诉人的财产权属进行审查?原审判决应当确认被破坏的财产属于上诉人所有的事实没有确认,属于认定事实不清。
第二、20xx年10月2日,被上诉人在上诉人不知情的情况下,动用车辆强行把上诉人的围墙推倒,并且把上诉人的厂房、财物全部损坏,造成了1497463.75元的经济损失,上诉人当天就已经通过110报警,为了保护财产和人员不受继续侵害,上诉人将被上诉人实施侵权的工具留在侵权地点,同时等待公安部门处理。
对于这一事实,原审判决应当依法查明被上诉人为什么推到上诉人的围墙,拆除上诉人的库房,被上诉人辩称是因为有所谓的施工合同,那么原审法院也应当查明被上诉人的施工合同的方位、四至以及范围,这些案件事实都不查明,原审判决如何就能够确认被上诉人所谓的施工合同就包括上诉人的厂区?原审判决仅凭上诉人扣留被上诉人机械的事实就认定被上诉人侵犯上诉人财产的行为是合法的,这样的认定实在与案件的'客观事实大相径庭。
第三、原审判决对于上诉人的报案材料竟然以“未经鉴定、情况反映不明、原告不认可”为由,不予采信,首先,上诉人对于原审法
院这一认定有异议,该证据材料是否鉴定是由被上诉人提出,或者原审法院认为必要可以依职权提出鉴定,被上诉人不提出鉴定,原审法院又不依职权主动鉴定,难道由上诉人自己提出对自己提交的证据进行鉴定吗?其次:该证据是在被上诉人破坏上诉人的财产的时候,上诉人报案的证据,难道上诉人胆敢报假案吗?对于该证据有无证明力和证明力的大小,原审法院应当根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称证据规定)中第六十四条之规定,审判人员应当依照法定程序,全面客观的审核证据,并且对立的进行判断,不应当以原告是否认可为由,确定是否采信证据,况且根据证据规定第七十条第(二、三)项之规定,原审判决应当认定该证据为具有完全证明力的证据。
二、原审判决适用法律错误
第一根据《中华人民共和国宪法》第十三条第一款和《中华人民共和国物权法》第六十六条之规定:公民的合法的私有财产不受侵犯,受法律保护,禁止任何单位和个人破坏,原审法院认为占有人合法占有的财产受法律保护,难道所有人合法所有的财产不受法律保护吗,占有权属于用益物权,而所有权属于完全物权,当用益物权侵犯完全物权的时候,保护的是用益物权,这符合法律常识吗?
第二、上诉人对于被上诉人正在进行的不法侵害,采取报警,并且扣留其不法侵害工具交由警察处理的私力救济,属于典型的正当防卫行为,根据《中华人民共和国侵权责任法》之规定第三、四条的规定,警察部门是否立案,并不影响被上诉人对其侵权行为承担责任。
第三原审判决把《物权法》第二百四十五条作为法律依据属于严重的适用法律错误,因为原审判决并没有明确列明适用的是该法律的那个条款,没有明确详细法律条文条、款、项的法律依据不应当作为判案的依据,另外,如果原审判决认为上诉人的行为属于对于占有不动产或动产的侵占,那么这种情形显然是不存在的,如果原审判决认为上诉人的行为是对占有人对占有的妨害,那么根据立法原意,上诉
综上所述,原审法院判决事实不清,适用法律错误,无视上诉人合法财产所有权被被上诉人违法侵害的客观事实,无视被上诉人给上诉人造成的财产损失,从而作出错误的判决。为了维护上诉人的合法权益,特依法向贵院提起上诉,望判如所请。
此呈
内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院
20xx.x.x
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑
流动资金:169. 5万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:
开户银行:______工区历下办理处。帐号:
法定代表人姓名:_________职务:
被告单位(全称):______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
________年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式,也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙� 但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的`有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。
《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元
(二)结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计,共242006.83元。
此致
市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
公司(盖章
年_________月________日
附:1.本状副本1份
书证28件。
二、工程欠款纠纷起诉书格式
对于工程欠款的起诉状一般包含以下部分的内容,第一部分就是原被告的基本信息;第二部分就是诉讼请求,这部分可以写请求法院判令被告支付原告相应的工程欠款;第三部分就是事实和理由,即拖欠工程款的事实、期限、金额等。依据《民事诉讼法》第一百二十一条:起诉状应当记明下列事项:
(1)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
(2)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
(3)诉讼请求和所根据的事实与理由;
(4)证据和证据来源,证人姓名和住所。
三、怎样追讨工程欠款
1、与欠款人进行协商;
2、找____公司帮助;
3、法律途径:指通过向法院提起诉讼,等待法院判决之后,申请法院强制执行。
原告:_________________(身份信息)
被告:_________________(身份信息)
请求事项:_________________
1.判决被告偿还欠款______元;
2.判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:_________________
_____年_____月_____日,原债务人______将欠原告的人民币______元欠款转移给被告,被告同意承受,并当场向原告出具借条/欠条一份,原告也表示同意。
然而,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还欠款,其行为严重损害了原告的合法权益。
此致
______人民法院
原告:_________________
_____年_____月_____日
附:_________________
1、本起诉书一式三份
2、原被告身份证复印件若干
3、借条/欠条复印件一份
4、其他证据若干
原告:刘某某,又名刘某,男,汉族, 岁,人,现住 小区 号楼 单元 室,电话:15 。
被告:张某某,男,汉族, 岁,现住鄂尔多斯东胜区,电话:15 。担保人:辛某,男,汉族, 岁,电话15 。
诉讼请求:
⒈请求人民法院依法判令被告偿还借款本金10万元,利息按月息2.5分计算,从20xx年 月 日支付至判决给付之日。
⒉诉讼费用依法由被告审理。
事实与理由:
20xx年 月 日,被告先后俩次向原告借款共计10万元,约定利息为月息2.5分,有借条为证。后被告在支付部分利息后对本金及利息再未归还,原告多次向被告催要还款付息,均被被告以种种理由推诿,原告为维护自身合法权益,现依据《民事诉讼法》第108条规定诉至法院,望判如所请!
此致
____________区人民法院
具状人:刘某
二零一 年 月 日
原告:xxx,女,xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:_____________。
被告:xxx,男,xx年xx月xx日,汉族,中专,工作单位,职位,住址:_________。
请求事项:
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告:xxxXXXX年X月XX日
附:
一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
原告:
住所地:
身份证号:
联系电话:
被告:
住所地:
身份证号码:
联系电话:
诉讼请求:
1、请求判令被告一立即返还原告借款人民币壹万捌仟元及利息(从20xx年3月20日至法院判决日,按银行同期同类贷款利率计算)。
2、请求判令本案诉讼费由被告一承担。
3、请求判令被告二承担连带职责。
事实与理由:
被告一于20xx年xx月20日因生意周转向原告借款,金额为人民币五万五仟元正,并写下借条一份,被告一承诺于20xx年3月20日还清借款,后经原告多次催收,被告一只偿还了借款参万柒仟元,对尚欠的壹万捌仟元拒绝偿还。被告二是被告一的亲弟弟,于20xx年xx月20日与原告及被告一共同签订协议书一份,约定被告二为被告一借款的担保人。
综上所述,原告迫于无奈,为保护自身合法权益,根据相关的法律规定,原告特提起诉讼,请求法院依据事实,依法支持原告的诉讼请求。
此致
人民法院
具状人:
___年_月_日
原告: (姓名), (性别), 年 月 日,汉族,文化程度 ,工作单位 ,职位 ,住址:
被告: (姓名), (性别), (姓名), 年 月 日,汉族,文化程度 ,工作单位 ,职位 ,住址:
请求事项:
1、判决被告偿还欠款 元及利息XXX 元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:
20 年 月 日,债务人 从因交通事故赔偿人民币 万 元,并当场向原告写下欠条一日。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币 万 元,并支付利息,以维护原告合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告:
XXXX年X月XX日