2024资料合同(精选13篇)
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容,结合本工程的具体实际情况,经双方合理协商后特签订本承包责任书如下:
一、由乙方工程概况
1、本工程建筑面积86319㎡,其中地下室20801㎡,地上6~15层,整体现浇框架结构,共计是三幢(包括一幢垃圾房)。
2、工程地点:温州市茶山高教园区
3、工程承包范围:温州高教园区适用房一期工程从土方开挖完成后,乙方从基础片石开始至工程竣工验收,不含内外墙砖、油漆、防水施工、二次装修外所有工序的工作内容,包括场地硬化、基坑排水、临边、周边及基坑防护等工作。
二、承包形式及内容
1、本工程以清工的形式承包(除大灯、一级与二级配电柜、高压水泵及相应水管安装外)其余的一切机械设备及工具(包括塔吊、升降机、三级配电箱及线缆、照明灯具、水泵、吊斗与床铺等)、劳动用工(包括班组内部配备二名安全员)均承保在内。
2、承包内容:
A、钢筋除原材料由甲方提供外,其余的一切均由乙方负责(气压焊Φ20以下每个接头甲方补助一元,22以上接头甲方补助2元)。焊接试件由乙方制作,由于乙方焊接原因,致使试验不合格,试验费用由乙方承担。
B、模板包工包料全由乙方负责(后浇带撑木与钢板网除外),剪力墙拉杆钢筋原材由甲方提供,其余配件及加工由乙方承担,钢管及扣件所有工地的安全、各项施工以及所有的内墙外墙全部由乙方施工,包括安全网、毛竹片等。本工程的木工班组必须选用宝业建设工地木工班组
C、砼的浇捣,甲方只提供砼和泵车输送到各楼层,泵车达不到局部人工运输浇捣各种墙体砌块砌筑,甲方只提供各种原材料,其余的均由乙方负责。多层建筑地面由乙方施工(包括土方回填后的石子冲平,砼浇捣及面层抹光)。
D、内外墙面粉刷抹灰、地坪(不包括内外墙地砖)、外墙保温施工(只包括人工工资),不包括室内外防水施工和二次装修,甲方自己提供原材料。
E、屋面及地下室顶板分项工程施工(不包括防水施工、回填土、植草砖施工)。甲方只提供原材料。
F、各种机械工具、各种小型工具乙方自理,甲方只提供现场总配电箱及二级配电箱,其余三级配电箱、设备、照明等电线电缆、均由乙方提供,各种设备操作人员均由乙方自行解决,所有操作人员必须持证上岗。
G、乙方所需用的一切材料,均由乙方自行安排场地堆放,施工场内的水平运输、垂直运输、材料清理、材料二次搬运、施工区域内的清理、楼层内所有垃圾及时清理,直至工程竣工验收交货为止等一切工作(包括所有的用工均在承包范围内),不在有点工出现。
三、承包单价
本工程清工总承包价按建筑面积每平方米226元,建筑面积暂按中标通知书面积86319㎡计算,合同金额暂定19680732元,结算总面积以浙江省20xx土建定额面积计算规则计算,多退少补其余均不得调整。乙方自负亏盈,一次性包死,不论市场价如何变化以后均不作调整。由于现金支付困难,乙方在购买材料时均应开放票转账,额度不关联,能少于合同总价的20%,乙方与第三方签订的所有合同,均与甲方无关联,由乙方负全责。
四、工程质量
本工程是温州市重点工程,根据我公司和项目部的质量目标是“争创钱江坏,确保瓯江杯”,所以基础工程与主体工程必须达到优良,达到瓯江杯每平方米奖励三元,达不到不奖不罚。乙方要思想明确精心施工,对于难度大。要求高的部位要提前探讨、研究施工方法,做到统一认识,责任落实到人来确保工程的质量。
五、安全生产、文明施工,乙方必须协调项目部一起处理
本工程是温州市重点工程,根据我公司和项目部的目标是争创省级标化工地,确保市级标化工地:
1、安全生产:乙方必须树立以安全第一为主的思想观念,对所有职工在进行场施工前,必须进行登记备案,附身份证复印件和照片两张,甲方上报当地派出所办理暂住证和工地出入证,费用乙方自负,并进行三级安全教育,特殊工种必须持上岗证,各班组长要协助项目部教育职工不得违章操作,无条件服从项目部管理人员管理,如在施工中发生安全事故,每次事故费用在20000元人民币以内,由乙方自负,超过20000元人民币,超出部分乙方承担20%,乙方必须协调项目部一起处理相关事宜。
2、文明施工:甲方安排给乙方施工人员工人宿舍50间,若人多不够住,乙方自愿承担外租住房及费用。乙方必须服从甲方对所有进场职工住宿、床位等统一安排,严禁开小灶、用电炉及宿舍内乱拉电等现象,每间宿舍内要设一名舍长,并做到清洁、整齐,乙方不得聘用50岁以上及18岁以下的工人,严禁使用三无证人员,如有工人调动,不管是进是出,都要事先向向项目部安全科申报登记,施工现场的材料、必须堆放整齐,对自己场地内的垃圾必须每天清扫,保持清洁,各班组、各职工之间要做到团结,严禁争吵、打架、对公用设备要做到各班组间协调使用。班组或工人在现场打架斗殴每发生一次,不管原因双方各罚款 元,从工程款支付中扣除,情节严重送公安机关处理。
3、安全文明施工费:乙方必须自备雨具、安全帽、安全带与劳保用品,课先由项目部代购,结算时候扣回。在有关职能部门的例行检查中,因乙方原因,被停工或处罚,损失后由乙方承担因乙方责任,导致市标化工地评审未通过,乙方承诺愿意按建筑面积每平方15元作为违约金赔偿甲方。
六、工期要求
本工程总工期723天(日历天)。乙方承担保工期为400天,施工进度安排:乙方从基础砼垫层开始至主体结构与水箱完成施工时间为220天(日历天),装饰分部完成施工时间为180天(日历天)。
乙方根据项目部的形象施工进度计划,提前准备施工中各项工作,按项目部编制每年、每月、每周的施工进度计划完成施工任务,同时必须服从项目部队施工进度计划的随时调整,如班组无故拖延,乙方延期一天罚款人民币 元,提前一天奖人民币 元。若甲方造成延误工期的,需做好记录可顺延。
七、工程款支付与结算
甲方根据乙方每月完成已验收合格的工程量总支付80%(后附各分项价格表),经有关科室签字至之财务可领取,如有缺额由乙方自行平衡。乙方要按甲方每月拨领工资进行分配,并造工资表由职工签领。剩余工程款一次性结清(包括文明施工、安全生产措施费)。如有不合格的一律返工为合格止,所发生的经济费用及工期延误均由乙方负责,同时按工程具体实际情况而定,对乙方作相应的经济处罚。
八、双方责任
1、甲方:
①组织甲、乙双方有关人员进行施工图技术交底,解决施工图存在的疑难问题,直至乙方贯通明白为止。甲方提供施工图纸及联系单三套,负责现行施工规范及技术交底,安全交底
②按生产计划及时提供施工所需材料,必须满足施工进度需要。
③配合乙方指挥施工,对施工现在的工程进度、质量进行强化管理和隐蔽工程验收。
④审核乙方完成的工程量和材料耗用量,并按月进行工程量结算。
2、乙方:
①、乙方要严格执行温州外来人口的管理规定,缴纳有关管理费用,积极组织新进厂职工至项目部登记备案,并进行三级安全教育,同时提供身份证和三张照片,由项目部统一制作工作卡(其费用由乙方负责),班组擅自接收民工后上班,如检查后发现一个则处罚乙方负责人200—1000元,并追回公物,罚款由乙方负责人承担。
②负责施工范围的场地清理工作,做到工完清楚,材料堆放整齐有序,做好落手清工作等,确保文明施工,在施工过程中出现材料、设备的无故丢失、;浪费、破坏等,按其价值以一罚五由乙方承担。
③乙方要根据项目部的施工进度计划要求,每月25日向甲方提交下月所需的材料计划报表,否则所引起的误工及工期延误均由乙方负责。
④乙方必须在施工前熟悉施工图纸及有关图集、规范、不明之处及时向甲方技术员提问直到懂为止,否则出现差错引起的返工所产生的经济损失、工期延误均由乙方自负。
⑤乙方必须做到事前、事中、事后质量三把关,自检合格后以书面形式申报给项目部(如果到时间没有申报,则每次罚款500元),由项目部安排有关人员复验,确保质量验收通过,如有不合格,必须及时返工整改至合格。
⑥乙方承包本工程和施工任务不准转包,必须安排经验丰富的工长在现场施工,甲方施工人员确定每层标高,轴线定位,乙方施工人员负责拿塔尺、弹线等配合工作。乙方必须配备有各工种的技术管理人员:总协调一人,木工一人,钢筋工一人,外架工一人,电工一人,乙方必须无条件服从甲方管理,乙方在工程开工后各管理人员到位,缺少一天罚款500元。
⑦乙方在拆除塔吊、升降机、外架等应提前15天通知项目部备案,未经甲方允许,不能拆除。
⑧乙方对下属职工的工资分配合理,接受民工时应说明工资报酬,质量要求及有关责任等,对每个职工要签订责任书(项目部可以协调),使每位职工明白自己的报酬与责任是相连的,才能确保本工程的质量、安全与进度。
九、其他
1、合同签订后乙方必须缴纳保证金30万元到项目部,如乙方在没有征得甲方同意退场、也不进场施工以及提出超出合同的要求,甲方有权力没收保证金,并进一步要求乙方赔偿损失。地下室全部完成,返还十万,结构全部封顶,返还10万,竣工预验收后全部返还。
2、乙方在承包范围外如有发生的点工,按甲方代表签证计工日(属甲方原因引起返工,停工等),中途所有的变更联系单,乙方无权拒绝施工,发生工程量的增,减均工程量,价格在 元以内,不予增加,超过 元,按承包的价格来结算。
3、乙方如不能满足甲方对进度、质量、安全等方面的要求,无法继续履行责任时,甲方有权单方解除合约,乙方承担由此造成的经济损失。
4、本协议书在执行中发生分歧时,由甲乙双方协商解决,无法达成一致时,则提请业主,监理或地方主管理部门促裁。
5、附件两份,总平面布置图一份,单项价格表一份。
本协议书自签订乙方缴纳保证金后生效,工程完工,款项结算,付清后自行失效。本协议书未尽事宜,经双方协商补签协议,本责任书一式四份,甲、乙双方各执行壹份,公司备案壹份,望双方各自遵守,并具有法律同等效力。
甲方:
乙方:
20xx年2月2日
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
甲方为全面完成20xx年产值、工期、质量、安全文明与成本节约等各大指标,明确双方的权、责、利关系,经双方协商落实,订立合同如下:
一、乙方对工程管理目标的责任承诺:
(一)乙方保证项目在________天(开工报告签发后的天内)工期内完成。
(二)乙方保证工程达到 %优良(符合业主在工程总承包合同中对质量的要求),
贯彻质量体系认证获得年检外审合格。
(三)乙方保证全年所有承建项目的重大安全事故率为零;轻伤事故的医护费用控制在工程总价的万分之以内。
(四)乙方保证施工现场达到标准化的管理要求,各类治安事件的发生率控制在施工总人数的千分之以内;
(五)乙方保证全年各项目的施工成本(包括人工费、材料费、机械费及其他间接费用)控制在目标成本的限额内。
(六)乙方根据政府主管部门要求设置项目部主要岗位职能人员,并根据公司整体工作需要,服从甲方对乙方在岗的技术负责人、预算员、翻样员等岗位人员可随时调动。
二、甲方在本项目竣工后对乙方上述承包指标按《实施细则》进行考核与奖罚。
三、甲方对乙方的服务管理和检查监督职责。
(一)根据甲方对乙方批准资金、材料、机械、工具、器具的需求量计划,甲方确保对乙方所需各类资源的及时供应。
(二)积极开拓工程业务,确保乙方施工任务来源,保障乙方的施工活动有节奏地持续进行。
(三)指导和协助乙方优化施工方案、改革施工工艺、完善质保体系、落实岗位职责、贯彻安全生产责任制和项目部各类管理制度,促进项目管理的正常运作。
(四)定期对乙方的项目成本、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工及综合治理等管理目标进行过程检查、监督和调控,协助乙方确保各大管理目标的圆满完成。
(五)定期对乙方所属各管理人员的岗位职责和工作业绩进行检查、考核和评定,并对考评结果及时反馈。
(六)及时在年终或项目竣工后对乙方各项管理目标的完成情况进行考核,并按《程目标管理经济责任制实施细则》的有关规定对乙方的考核结果进行奖、罚兑现。
四、其他条款。
(一)甲方根据整体发展计划需要,在必要时需对乙方有关管理人员、机械、设备和材料进行抽调,乙方应予以理解与配合。
(二)为保障乙方管理人员的休息权利和工程施工的实际情况,甲方决定乙方各管理人员可每月休息二天,由乙方项目经理视本项目施工进度的缓急情况灵活安排,管理人员假期的工薪待遇仍按原规定执行。
(三)乙方现场所有使用的模具、脚手等周转材料如按《实施细则》仍无法确定费用的,由甲方另行编制租用、调拨、折价、回收、报废等计算方式。
(四)乙方在目标管理过程中应按相应时段向甲方提交如下资料:
项目开工阶段:项目施工需用资金、劳力、机械、材料、工具、器具初始限额计划申报表;项目部管理人员概况表,项目开工报告、整套施工图、分部分项工程劳务承包合同等。
(2)施工阶段:每周资金需用计划表、下周机械、材料、设备进场计划表、每月普工工价申报表、承包班组预结工费申报表,钢筋施工配料单、模板翻样排版图、砌块砌筑或块料铺贴排列图、设计修改变更单、成本限额调节表、每月成本控制对照表、每月工费预付方案、施工劳力余缺调节表及每月已完施工产值报表等。
(3)竣工验收阶段:项目竣工验收备案表、监理公司出具的质量评估报告、工程造价审价报告或定案书、竣工项目成本表、竣工项目剩余物资一览表等。
凡原规定向材料和财务部门送报的上述资料,仍按原规定送报,其余资料均送报甲方工程承包部。
五、本责任书一式叁份,双方各执一份,一份送公司投资审计中心备案。
六、本责任书经双方签字后,于年月份起生效,至项目竣工、考核完毕、奖罚兑现结束后终止。
甲方:__________________乙方:__________________公司项目部
委托代理人:__________________代表:__________________
订立日期:____年____月____日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事项: 室外管网道路 工程技术资料
二、承包方式:
1平米包干,元/m2,总建筑面积为:m2,价款为: 元。大写: 元 。
2室外管网定价包干 价款为: ( )。
3合计:合同总价款为:(大写:)。
三、合同工期:合同工期为年 月 日至 年 月 日。
四、付款方式
1甲方每月支付乙方工程资料费(大写: 元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。
2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费 (大写: 元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。
五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。
六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。
七、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。
①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。
九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托事项:
二、付款方式:
1、甲方需在合同签订之时支付总费用的40%,即____元给乙方,乙方收到甲方的款项后开始设计。
2、乙方提供完整的设计稿,甲方确认后,应当即付清总费用的全部余款。
三、设计时间:
1、乙方需在__个工作日内提供比较完整的设计稿。
2、乙方需在_____年__月__日完成甲方公司委托的设计工作。
四、双方的责任与义务:
1、乙方应按甲方要求按质按量按时完成相关设计工作。
2、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果,由甲方承担。
3、甲方应在设计开始前提供完整的设计资料,由于甲方提供资料不完整、内容改动而造成的设计结构改动,甲方须另行支付相应的设计改动费用。
4、乙方收到甲方的完整设计资料后进行部分小样设计以方便甲方确定风格,风格确定后乙方开始进行初稿设计。
5、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见,初稿甲方可提出一次结构上的修改,初稿确定后的结构修改,甲方须另行支付相应费用。
6、因甲方修改,延误时间造成的后果,由甲方承担。
7、由于后期制作造成的损失由甲方独自承担,由于制作物设计出现问题造成的损失由乙方承担。因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。
8、设计项目期间乙方挂靠于甲方品牌之中,不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权追究其法律责任。
六、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。
八、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各持对方签字合同一份,具有同等的法律效力。
九、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
日期:日期:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额 %的管理费。工程具体情况如下(工程名称:工程款;工期:承包内容:)
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:_________建设发展有限公司
乙方:_________(签名)
日期:________年____月____日日期:________年____月____日
甲方:
乙方:
(甲方)承包施工工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:
一、承包方式:
包工包料(甲方提供现场资料员食宿)。
二、承包内容:
乙方承包内容为甲方与建设单位所签订合同内承包项目的工程技术资料、安全生产、文明施工资料、质监存档资料、备案资料等相关资料的收集编制、整理、存档工作及材料送检工作(测量计量资料除外)。保证所有资料依据设计图纸、设计变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制和装订成册;乙方承担的各项资料符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定和配合甲方将技术资料的移交。甲方分包项目由分包单位编辑整理资料(电力埋管、交通信号、园林绿化、亮化等),乙方配合归档。如由乙方编辑整理,费用另行协商。
2、照片资料由乙方负责收集制作,甲方提供设备。如要求专题片、DVD等制作,费用另行协商。
三、承包单价:
按本工程实际结算价格(以最终签订的结算书为准)的4‰计算(包括人工工资、资料形成中的电脑、A4打印机、A4纸张等耗材、一般性送检运输费用)。
四、质量要求:
乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质监部门和档案馆的要求整理、编制、装订,必须保证工程技术资料达到合格标准,符合质监、甲方、监理单位和档案馆的要求,确保甲方顺利验收,工程质量合格。
五、付款方式:
合同签定后,乙方人员设备入场甲方付给乙方铺底金贰万元整(作为本工程包工包料资料前期费用),施工过程中每月支付乙方5000元/月。领取档案馆资料初验合格证竣工预验收付足乙方95%工资款,其余工资款在资料完整、备案后一次性付清。工程工期为甲方合同工期。超过工期甲方需支付乙方5000元/月。若因建设单位(报建手续等问题)或其他分包单位原因暂时不能备案,甲方必须在工程竣工壹个月内付清全部工资,如需要乙方继续备案,费用另行协商。
六、甲方责任:
1、保证提供乙方需要的办公场所、桌椅、文件柜、空调、复印机等设施。
2、提供乙方人员的住宿及伙食,甲方负责材料试验检验费用和配合乙方送检工作。
3、甲方提供试块送检的交通工具,并提供试块制作模具、芯片及试块制作。
4、保证提供乙方完整的设计图纸(蓝图、至少壹套),及时提供各种变更资料。负责重新晒制竣工图的费用。
4、负责及时提供购买的一切材料出厂合格证、检验报告、厂家资质等资料。因甲方采购材料不合格引发的问题由甲方解决。
5、负责协调与质监站、安监站及上级建筑行业管理部门的关系,负责所有验收、评奖、竣工备案的协调费用。
6、根据新规范、新要求需组织的其它验收和资料形成,及参加任何资料承包范围外的奖项所有协调费用由甲方负责。
7、监督施工管理内项目技术人员必须完成的责任及义务,督促测量人员及时提供合格的测量资料原始数据,乙方配合打印。
七、乙方责任:
1、保证一般材料、半成品送检试验及时到位,并与工程进度同步进行。
2、负责承包范围内所有工程技术资料的记录、收集、整理,不影响本工程各阶段验收。
3、负责与试验室试验人员接洽。
4、配合甲方编辑、打印各类日常办公文件。
5、积极配合甲方其他管理人员进行工程施工管理,维护甲方的形象和利益。
6、积极配合甲方参加任何资料承包范围外的奖项,费用另行协商。
7、遵守国家法律法规,严禁“嫖、赌、毒”等违法行为。
八、实验费用:
实验费用根据实际情况由甲方负责。
九、本工程施工过程中,甲方有权对乙方工作情况进行监督;
由于乙方只承包了本工程的工程资料,在不违背甲方提出的正当条件下,乙方有权选择自己的工作方式及作息时间。没有特殊情况,乙方保证办公室作息时间内有人值班。
十、未尽事宜,双方协商解决。
十一、本合同一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字后方具法律效力;工程竣工验收备案,付清工程资料费用后,本合同书自动失效。
甲方(签章): 年 月 日
乙方(签字): 年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方按甲方统一规划、规范管理要求,承包经营甲方位于湖口某美食城商铺达成一致,并同意签订本协议书,以供共同信守执行。
一、铺位位置:美食城号商铺。
二、商铺面积:____㎡
三、协议期:____年____月____日至____年____月____日,共____年。
四、经营产品:主要经营项目为。甲方因本项目区位消费特性原因,在可凸显特色,且不影响某美食城整体产品规划原则下,如需调整经营品项,乙方应遵照执行。
五、经营主体:为精简程序、降低成本、效率经营。经营以甲方或甲方指定的公司、品牌为主体,乙方按甲方第六条第十三项提供统一的美食城经营管理办法承包项目。
六、统一规划,管理:
(一)甲方负责某美食城统一设计、装修;
(二)甲方负责固定资产的投入(装修,家具,排烟系统,水槽,收银机等);
(三)甲方负责统一收银管理,即集中服务柜台,每一商铺设置一台收银机;
(四)甲方提供统一服装的设计、制作,乙方根据实际使用数量购买;
(五)甲方提供统一餐饮器具的规格,样式,其费用由乙方承担;
(六)甲方提供统一外场清洁、餐饮清洗,其费用由乙方承担;
(七)甲方提供统一广告宣传、促销策划等,其费用由乙方承担;
(八)甲方提供统一技术辅导;
(九)甲方提供主管、服务员、收银员的综合素质培训及人员调度,乙方应按照甲方指定经营卫生与安全制度管理,对员工进行管理并负责铺位的人身安全和防火安全责任。
(十)甲方提供空调设备,电费由乙方支付。
(十一)乙方按甲方制订的质量标准自行采购原材料和配料;
(十二)乙方按照甲方标准要求,自行采购、配置非固定资产,包括厨房设备、器具等。
(十三)甲方提供统一“某美食城经营管理办法”包含:
(1)经营品项、产品规格及价格系统
(2)质量标准与管理制度;
(3)服务管理制度;
(4)产品制造标准规范;
(5)员工薪酬及福利待遇制度;
(6)经营卫生与安全制度。
七、履约保证金。进场费的缴付:
(一) 乙方承包本项目为保证金人民币 元。协议期满或期中按本协议退场,扣除罚金、违约金等有关费用后余额退还(不计利息);乙方承包本项目为进场费 元,进场一年内概不退还,进场一年以上连续三个月(第3个月开始)未达到本协议第八条每月保底营业额规定或甲乙双方协商同意乙方退场时,按36个月均摊退还进场余额,即____经营月数。
(二)本协议签订时,乙方一次性支付甲方履约保证金人民币 元。
八、保底营业额及承包费用:
承包费甲方以乙方每月实际的营业收入提成;保底提成金额为 元。
九、其他费用:
除承包费用外,乙方每月应承担以下经营相关费用
(一)水费电费及煤气费:商铺在场地使用期间产生的水电煤气由甲方自行承担,收费标准按商业标准计算:电费元____度,水费 元____吨。
(二)物业费及管理费:____月,每季度第一月5日,遇节假日顺延。该费用用于提供美食城内部公关、设施、保安、美食城整体形象的维护,公共用水电空调维护等正常支出及统一经营管理费用。乙方同意甲方有权根据管理运作成本变化参照同期市场行情对该费用做出合理调整,甲方须提前一个月书面通知乙方。
(三)餐具洗涤费用:月营业额的____%。
十、结算方式:
为便于管理,甲方采取统一收银管理。每个商铺设置收银机。每周一结算一次。结算后一周内返还乙方____%的营业额,另外____%在次月日结算。扣除物业管理、水、电、煤气、洗涤等营业费用,及承包费提成后,余额于0日前返还乙方。
十一、商铺经营及服务投诉:
(一)乙方商铺营业时间为:早上至晚上,经营期间,若需调整营业时间,乙方应服从甲方的统一安排。
(二)甲方有权对美食城进行统一市场推广,定期策划组织、开展广告宣传和促销活动、乙方应积极配合参与、乙方在商品自行举办的促销活动和广告宣传,应在不干扰美食城整体和其他商铺正常经营的情况下进行。否则甲方按相关规定处理。
(三)乙方应按照甲方提供的美食城经营管理办法执行,包含:
(1 )经营品项、产品规格及价格系统;
(2)质量标准与管理制度;
(3)服务管理制度;
(4)产品制造标准规范;
(5)员工薪酬及福利待遇制度;
(6)经营卫生与安全制度。
如因乙方管理不当造成顾客投诉等法律责任由乙方自行承担,若因此影响甲方正常经营执行给甲方造成经济损失或信誉影响,甲方有权向乙方追诉违约责任。
(五)协议期满后3个月内,乙方仍应负责解决前期经营中顾客投诉因商品质量等问题提出的索赔要求,并承担商品三包规定和其他法律规定对消费者的责任。若乙方拒不承担责任,甲方无需征求乙方同意,可自行解决顾客的索赔要求,费用由乙方承担。甲方可在乙方缴纳的保证金中支出。
十二、商铺管理、修缮和交还:
(—)场地使用期间,甲方或物业管理公司应尽力确保商铺房顶、墙壁、主要供排水管道及动力电缆、消防检测系统及其他各种设备处于良好的正常工作状态及符合国家安全规范,在商铺使用过程中,如非乙方原因,该商铺房屋及甲方建立的内部设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,乙方应在4小时内通知甲方,并采取有效措施防止损失扩大。甲方根据情况应在接到乙方通知3日内进行维修,乙方无法通知甲方或甲方逾期不维修的,乙方可经公正机关公证后代为维修,有关维修及公正费用由甲方承担,因乙方使用不当发生损坏的,乙方应负责维修或赔偿,乙方拒不维修的或赔偿的,甲方可经公正机关公证后代为维修,有关维修及公正费用由乙方承担。
(二)店铺经营期间,甲方有权进入商铺视察商铺使用状态,检查该商铺内的电气、燃气、给水等设备的运作情况,进行必要的保养工作。甲方在维修前应书面通知乙方并避免影响乙方的正常经营。甲方检查时,乙方应予以配合。
(三)交还商铺
( )承包经营到期,乙方应于合同期内交还。
(2)除协议正常终止外,甲乙双方因为国家法律调整或因不可抗力单方面解除协议的,乙方应在协议解除起不超过3日内交还商铺。
(3)乙方须在交还商铺前清理商铺内的商品。拆卸属于其所有的装置并恢复房产正常使用状况。若甲方拒绝拆卸,甲方有权于十日内自行拆卸,费用从保证金中扣除。
(4)在甲方核实商铺无损的前提下,甲乙双方应签署铺位交还确认书,一经签署,乙方交还该房屋的义务即告完成。
十三、甲方的权利和义务:
(一)甲方提供,负责第六条有关内容。
(二)甲方有权按期收取承包费及乙方应承担的相关费用。
(三)甲方有权对乙方的经营活动实行即时监督。
(四)甲方享有下列权利
1、与该商铺任何可能的未来租客在租期结束前一个月内查看商铺;
2、对该商铺所在的建筑物更改命名,应当提前一个月通知乙方;
3、在任何时候变更、修缮及临时封闭该商铺所在建筑物公告区域及公告设施,变更该商铺所在建筑物之公共区域整体结构、布局及安排,此变更以不影响乙方的正常经营为原则;
(五)乙方有以下情形之一时,甲方有权单方解除协议,并不退还履约保证金:
1、擅自改变商铺的使用性质,改变经营范围;
2、擅自将商铺对外出租、转让、转包或利用商铺进行非法经营活动;
3、擅自更改营业时间及终止营业;
4、未能按约定时间开业;
5、逾期不缴纳物业管理费、水电煤气等费用,并经甲方限期仍不缴纳;
6、严重违反管理制度又不予以及时改进的;
7、乙方的行为严重影响甲方的声誉,或违反中华人民共和国相关法律受到处罚;
8、乙方经营引起消费者投诉、索赔,或乙方不正当经营被工商、质检、消费者权益保护协会等投诉、查处三次(含)以上的;
9、未按第六条第(十三)项,甲方所提供的“某美食城经营管理办法”经营管理的。
(六)按本协议第七条之规定,乙方进场费一年内概不退还,进场一年以上连续三个月(第3个月开始)未达到本协议第八条每月保底营业额规定的,甲方有权单方面解除协议,并按36个月均摊退还进场费余额,即经营月数。并退还履约保证金(应扣除罚款、违约金等有关费用)。
(七)甲方应向乙方提供与经营活动有关的经营条件,保持该商铺所在建筑物的结构安全。
(八)甲方应协助乙方监督该物业管理单位,保持该商铺所在建筑物的公用区域及公共设施,处于良好安全、清洁状态。
十四、乙方的权利和义务:
(一)服从第六条甲方提供、负责的统一规划及管理规定。
(二)按期支付承包费用及乙方应承担的相关费用。
(三)接受甲方的即时监督。
(四)按第六条第(十三)项,甲方所提供的“美食城经营管理办法”经营管理。
(五)依据本协议约定取得该商铺的经营使用权。
(六)不得将商铺对外转租、转让、转包。
(七)不得非法经营、变更经营项目。
(八)爱护商铺设备及公共设施,若损坏,除自行承担修复及赔偿责任外,还将对造成的一切后果承担责任。
(九)凡由乙方与其员工发生的劳动争议和纠纷,由乙方负责,一概与甲方无关。
(十)签订协议的同时,乙方即成为该商铺的防火责任人,同时签署防火责任书,负责店员的消防意识教育及器材使用的培训。
(十一)如因乙方的经营行为造成第三方投诉或索赔,使甲方遭受任何损失、发生任何费用或者承担责任的,乙方对此应予以全额赔偿。
十五、违约责任:
在经营期间内,除非本协议另有约定,乙方不得以任何理由不正常营业、提前退场或单方面终止协议。否则,视乙方现行违约,甲方有权抵扣履约保证金,并依本合同约定追缴乙方所有应缴之费用。
十六、协议的生效及解除:
(一)本协议自双方签字盖章之日生效
(二)本协议期满后,若乙方有意继续经营本商铺,在同等条件下,乙方拥有续约的优先权。但乙方应在协议到期前60天书面要约甲方。
(三)若因特殊情况发生变化,本协议有必要进行修订,或者就本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
(四)如因乙方违反本协议情节严重时,甲方有权单方面解除协议,保证金及进场费不予退还,乙方并应补足相关费用赔偿甲方损失,乙方同意以该商铺内所存放的全部物品作为担保。同时,甲方保留追究乙方法律责任的权利。
(五)乙方按正常程序解除协议时,应及时将场内属于乙方的所有货物及可移动设施撤出。
(六)协议期满,不及时办理撤离手续者,甲方将按每逾期一天扣500元的标准,从履约保证金中扣除相应费用作为补偿;逾期____天仍未撤走的,甲方有权对乙方在该商铺内物品予以处理,且履约保证金不予退还,所造成的损失一概由乙方承担。
十七、不可抗力:
(一)“不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见、亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何乙方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于国家政策、法律法规、战争、自然灾害或任何其它类似事件。
(二)本协议有效期内,如发生不可抗力事件,遭受不可抗力事件的一方可暂行终止履行本协议项下的`义务直至不可抗力事件的影响消除为止,并且无须为此承担违约责任,但其应尽最大努力克服该事件,减轻其负面的影响。
(三)遭受不可抗力的一方应立即以书面形式通知另一方,并在5天内提供不可抗力的情况及本协议不能履行、部分不能履行,或者需要延期履行的有效证明文件,此项证明文件应有不可抗力发生地区的公证机构出具,按不可抗力事件对履行本协议的影响程度,双方协商决定是否解除本协议、部分免除履行或对本协议进行修改。
十八、保密条款:
乙方承诺对本协议严格保密,如不经甲方许可,乙方不得擅自将本协议所涉及的条款和资料等泄露给除甲乙双方外的第三方。
十九、法律的适用与争议的解决:
本协议的订立、效力、解释、履行及其争议的解决,均适用中华人民共和国的法律。
2双方在履行本协议期间,如有发生纠纷争议,应本着友好协商的原则解决,协商不能解决时,任何一方有权向甲方注册地有管理辖权的人民法院提出诉讼。
二十、本协议未尽事宜,甲乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神共同协商解决。
二十一、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份。双方签名盖章后生效。
二十二、其他未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表签名:
乙方代表签名:
____年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
身份证:
为了确保工程顺利完成,充分发挥技术力量,加强内部统一管理,落实任务和责任,甲方将承建的__安泰.御华城一期_工程的工程档案承包给乙方,为了落实各自权利和义务,全力配合按期完工,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议,望共同遵守,严格执行。
一、工作范围及内容
1、 建筑竣工资料(渝建竣表格、检验批表格)和监理报验资料的填写和整理。(建筑竣工资料包含:基础、主体、装饰、水电的施工资料,其中保温、涂料、门窗、防水等分包单位的资料由乙方负责收集整理归档)
2、 负责收集并整理各种材料的合格证、质保书等保证资料。
3、 负责填报各种材料的复检和试件的检测委托单,收集各报告。
4、 负责所有建竣资料的装订,费用由乙方负责,并移交档案室。
5、工程承包建筑面积约:8.8万平方米(最终以竣工结算面积为准)。
二、 质量要求:
乙方必须按照甲方提供的该工程设计施工图纸及设计更改通知、施工技术、交底记录,并严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)、《建设工程文件归档整理范围》(GB/50328—
20xx)、《工程建设标准强制性条文》以及其他标准、规范来填写和整理资料,保证所做资料全部合格,并能顺利移交档案馆和建设单位。
三、 工期:
根据该工程的施工进度计划,乙方应配合甲方,合理安排人员,按时按质完成工作任务,工期为从开工之日起算21个日历月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月补贴乙方。
四、 单价及付款方式:
甲方按单价2.2元/平方米支付乙方承包费用。付款面积为本工程竣工建筑面积。付款方式:每个月支付6000元。在工程预验收后付足乙方承包费的85%,余15%在档案移交后三日之内付清。并由乙方给甲方出具等额的收款收据。
五、甲方应负的责任和义务:
1 向乙方提供该工程的施工图一套及电子版本,相应的图纸会审、技术变更核定及设计变更通知单等资料。完工后,向乙方提供完整的竣工图四套。
2 负责检测所试验费用和档案馆人员到现场检查、验收时的其他费用,负责提供送样车辆。
3 提供办公室给乙方,并配置办公桌、文件柜,电脑。向乙方提供免费食宿。
4 配合乙方相关工作。
六、 乙方应负的责任和义务
1 做好工作范围的本职工作,并协助甲方做好相关工作。
2 负责协调档案馆的联系 ,保证工作顺利进行。
3负责档案资料的所有耗材、辅材以及送档所有档案盒和相关配套资料夹板,后期扫描电子档案及刻盘等所有费用。
4 按工程进度编写技术档案,按工程进度送检材料,反应出的试验资料真实,数量完整,并符合设计和有关规范要求。
5 资料整洁,字迹清楚,签字完整齐全。
6 确保该工程档案资料达到合格,并提交四套完整竣工档案资料。
7 负责本工程的`取样送检,当出现不合格材料时及时通知甲方。并配合甲方进行处理。
8 负责配合建设、监理、质检、实验室等各单位的工作,配合甲方及建委相关部门的检查验收工作。
9 乙方应配备2人以上(含2人)的资料人员,乙方可根据工程需要适当进行增减,但必须征得甲方同意。甲方认为应增加资料人员时,乙方应及时增加。否则,甲方有权找人替代,替代人员工资在乙方资料款中全额扣除。
七、 其它及违约处理
1未经过甲方同意,乙方不得私自更换资料人员。否则,甲方按20__元/次处以乙方违约金。
2 施工期间,乙方资料人员应服从甲方的现场管理。如有不服从者,按200元/人/次对乙方进行处罚。
3 因质检、建设、监理、甲方等相关部门在施工期间检查乙方资
料不合格时,乙方应无条件限期整改合格。如乙方未及时整改或整改不合格,甲方有权解除合同,且对乙方资料余款全部不予支付。 4 在工程验收后,乙方应按规定时间送交合格的资料到档案馆。如乙方送交资料不合格,甲方所欠资料款全部不予支付。
八、 未尽事项,双方按照公平、合理、互利的原则,协商处理或签补充协议。
九、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本协议自动失效。
甲方(签章) :
乙方(签章):
年 月 日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。
一、乙方承包 工程,建筑面积 平方米。
1、承包范围:乙方承包该工程的土建资料的编制,收集归档。
该工程包括的工作内容:乙方负责该工程的土建、资料编制工作,按照现行施工规范和城建档案馆及《贵州省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》的要求进行收集、编制、整理。
2、合同工期一年半。
二、甲乙双方责任
1、甲方责任
1) 负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)、工程所在地城建档案馆制定的工程资料表格、纸张等相关办公用品供乙方使用。
2) 负责提供乙方驻施工现场人员的食宿及办公地点。
3) 负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。
4) 负责重要资料的盖章签字的协调工作和费用。
5) 甲方负责组织现场收方及验收。
6) 甲方负责出竣工图及竣工资料组卷费用。
7) 负责提供用于制作竣工图纸的蓝图。
8) 负责提供材料的合格证、出厂证明文件、材料报验资料等。
9) 负责提供相关报审报建资料。
2、乙方责任
(1)负责工程建设过程中土建资料的收集、编制和整理及现场的经济资料的收集。
(2)乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。
(3)乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件,工程资料的报审工作、并协助甲方完成相关资料与相关单位的盖章工作。
(4)乙方协助施工过程中原材料及试件的送检(材料、试件和运费、检测费用由甲方承担)。
(5)乙方协助甲方组织现场收方,并完成相关资料收集整理并报送工作。
(6)乙方负责现场经济资料的收集整理,负责编制工程结算所需的经济资料。
(7)负责敦促分包单位编制竣工资料及竣工图,若分包单位不能按时完成需乙方编制时,费用另行计取。金额由甲、乙双方另行协商。
(8)负责收集材料的合格证及检验报告,收集整理有出图章、审图章的施工蓝图、变更图及编制竣工图和完整的报建资料(复印件)及前期的相关资料等。
(9)具体负责内、外协调及相关的盖章签字工作。
三、合同价款及付款方式
1、合同价款:合同总价10万元整(拾万元整)。
2、付款方式:
(1)甲乙双方签定合同之日起10日内,甲方支付30%的合同预付款给乙方。
(2)乙方把前期资料补齐,甲方支付乙方20%的合同价款。
(3)甲方承包范围内的工程竣工验收合格、经济签证编制完成,甲方支付乙方合同价款的30%。
(4) 竣工验收合格后,质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起5个工作日内,甲方支付20%的余款给乙方。
四、违约责任
1、如因乙方人员及技术原因导致承包范围内的相关资料未按合同规定的时间节点完成编制和整理完整及移交,甲方有权解除本合同,后期款项甲方有权不支付给乙方。
2、如甲方未按本合同甲方责任条款提供相关资料及协调不到位,合格资料无法得到相关公司及部门的签字盖章认可或资料不齐,导致乙方无法按合同约定的时间节点完成相关资料或工程无法竣工验收,则乙方不承担相关违约责任,且视同乙方已完成相关资料,甲方按本合同第三条相关条款支付乙方劳务费。
3、若因非乙方原因导致工程无法在合同工期内竣工或竣工资料无法移交,则超出工期部分的乙方发生的费用由甲方承担(每人:12000元/月),并在合同工期满7个工作日内,按第三条第3款支付乙方劳务费。
4、如因乙方的原因导致资料不能按时交付或资料不合格,乙方须组织人员重新做资料,直到本工程资料合格为止,甲方不承担相关费用。
五、纠纷解决方法:
任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:向款 经济合同仲裁机关申请仲裁。
六、合同的生效和终止
本合同经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程款后终止。本合同一式六份,甲方持四份,乙方各持二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、承包事项:工程技术资料
2、承包方式:平米包干,元/m2,建筑面积为: m2(不包含车库面积),
3、承包范围:土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷,直至竣工。
4、办公用品归属:电脑、打印机、纸张、由已方提供,竣工装订由甲方负责。
5、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 ①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 ③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
6、结算
7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事项:___________________工程技术资料
二、承包方式:
_____平米包干,_____元/m2,总建筑面积为:_____m2,价款为:_____元。
大写:_____元。
2室外管网定价包干价款为:(_____)。
3合计:合同总价款为:(大写:_____)。
三、合同工期:合同工期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、付款方式
1甲方每月支付乙方工程资料费_____(大写:两千元整)如果甲方在达到资料费支付条件后_____日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。
2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费_____(大写:_____元整)。
延期月份_____天以下(含_____天)按半月计算,_____天以上的按全月计算。
五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。
六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。
七、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。
①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。
九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:
承包方:
依照甲方公司内部生产管理责任制度及其他相关规定,经双方协商一致,就理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目钢筋分项工程施工实行内部分包事宜签订本责任书。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:杭州下沙经济技术开发区百合路。
二、承包条件
1.乙方必须遵守国家有关法律、法规和甲方公司内部的各项管理制度,并就该分项工程的质量、安全、工期等向甲方承担全部责任,同时,乙方自愿承担所属职工的医保、社保、健康、治安和工资等全部经济责任。
2.乙方承诺风险自负、盈亏自负。
三、承包方式与内容
1.承包方式:包清工。
2基础、主体所有钢筋工程。
3.工作内容:所有钢筋工程的取料、制作、绑扎、安装、预埋铁件制作、埋设、焊接等工作,包括钢筋材料进场卸车、整理、归堆(按标化要求各型号分开标识)、场内清理、钢筋保护层垫块、马丁摆设、整修钢筋,桩钢筋处理,浇砼时值守校正,各楼层及场地内的钢筋清理工作。
4.双方约定乙方自带机具(材料)情况:乙方自带机械(包括乙方自带除物料提升机等大型机械以外的一切工具、机具(其中包括切断机、弯曲机、电焊机、对焊机等)和照明灯具、照明用的电缆线、三级配电箱、插头等及相应劳保用品,包括各类雨具)。
四、责任工期
1.开工日期:以甲方下达的施工任务单为准。
2.工期总日历天数应根据甲方进度要求确定,根据项目部编制的计划工期按时完成。
五、质量及安全生产
1.质量标准:严格按设计要求和现行施工验收规范及省市相关标准实施。验收结果以项目部组织的实测实量数据为考评依据,并通过监理、建设、质监站等部门验收合格。
2.安全生产、文明施工:本项目安全目标为无重大安全质量事故。要求乙方必须做到班组内部的安全教育和交底工作,积极配合、服从项目部的安全文明管理,并配合项目部做好标化工作。
六、结算及付款方式
1.
2.该价格已含人员招聘进出场,人工工资社会福利、各类补贴、防暑降温、劳保用品、2%的劳务税金、临时设施施工费、施工用具小型材料及各种误工、停、续工费等全部费用。场内材料二次搬运费。
3.周转材料的用量以双方签字盖章确认的周转材料用量为准,超出部分以甲方项目部确认的采购价从承包人的工程款中扣除。
4.工程款支付:
七、结算方式
按本工程施工图纸、设计变更联系单。
八、双方职责
1.甲方责任
(1)对乙方负有领导、服务、监督、管理的责任;
(2)提供乙方住宿,代办乙方职工的暂住证、劳务证、就业证和上岗证等(所需费用由乙方自行承担);
(3)提供施工所需的图纸资料,及时下达作业计划和要求;
(4)不定期地进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工,发现问题可根据公司有关管理制度采取奖罚措施,情况严重者,有权提前结束承包关系。
(5)协调本项目各班组之间的配合工作。
2.乙方责任
(1)严格按施工图纸、施工规范及甲方下达的施工任务单,精心组织施工,并听从甲方的正确指挥,完成各项任务,并签工序验收单作为结算凭证。
(2)遵守甲方的各项管理制度,操作规程,服从甲方的管理和处罚条例。
(3)做到团结互助,不打架斗殴,积极配合甲方和其他班组工作,确保工期、质量、安全目标。
(4)在施工中,必须自觉节约材料,做到工完料尽场清,材料必须按项目部指定位置分类堆施,施工用料不准隔夜留置,负责人每日应对施工区进行检查。
(5)施工工具必须按规定的位置放置,每日使用的各种机械设备、小型工具必须清洗养护。施工现场本工种内材料二次搬运。
(6)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全教育和安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
(7)向甲方提供总进度、季、月、周度工程进度计划,月、周材料供应计划及相应进度统计报表。
(8)严格执行用工制度,在职工进场时进行教育,把各职工的身份证、务工证(就业证)、计生证、暂住证、照片交到甲方项目部处进行登记,对未办理者甲方代为办理,费用由乙方自负(由乙方先付款后再由甲方代为办理,甲方财务上不产生代办费用)。
(9)积极配合甲方做好创标工作,材料分类堆放整齐,做好安全教育、技术交底,并履行签名手续。
(10)工人医药费、病假工资等全由乙方自行承担。
(11)特殊工种作业必须持证上岗。
(12)局部设计更改或其他班组引起的局部返工皆不发生点工(大面积设计更改除外)。
(13)每周必须上报项目部班内人员进出情况,上交身份证做好登记工作。否则没有经项目部登记或不上交身份证的人员,项目部一律不承认为我公司员工,以后该人员出现的工伤事故或其他事故,则费用全部由该人自行承担,同时对该班组责任人处以200-5000元/次不等的罚款。(已登记人员按本责任书第九条第3款执行)如造成甲方公司信誉资质影响的另处10万元。
(14)班组长必须在施工现场,如未能及时到位必须委托代理人员在施工现场积极配合项目部做好应急小组工作,班组长组织应急人员。
(15)甲方下达的临时施工任务,乙方必须先无条件执行完成,不得以费用未谈协而拒绝。
九、处罚条款
1.若乙方未按甲方任务单要求完成施工任务,导致延误工期,按1000元/天承担罚款(项目部同意顺延的除外),逾期超过30天的,甲方同时有权单方解除承包关系。
2.若工程质量经甲方及相关部门检验达不到合格标准的,则甲方有权扣除乙方工程款的30%,并且乙方须向甲方支付实际完成工程总价的10%作为处罚。
3.若乙方在施工过程中未做好必要的安全措施而造成安全事故的,则甲方有权根据严重程度对乙方处以200-5000元/次不等的罚款,同时,乙方须承担由此引起的甲方的全部损失。如果乙方在施工过程中违章作业发生职工重大伤亡事故,则乙方自行承担一切损失和责任,同时甲方有权扣除乙方交纳的50%的承包保证金。如造成甲方公司信誉、资质影响的另处罚10万元。非乙方在施工过程中违章原因发生的工伤事故中的单人医疗费在3000元(包括3000元)内的,由乙方全额承担;超过3000元的部分(含赔偿)与甲方项目部协商解决,其中乙方承担不少于20%。
4.若甲方有要求,则乙方必须派翻样员参与甲方施工放样,且须从开始至结束为同一人,否则甲方有权对乙方处以人民币500元/次的罚款。
5.乙方必须做到每天工完料尽,如有违反则发现一次罚人民币500元,并赔偿3倍以上的材料费。
6.乙方须把施工工具按指定地方堆放整齐,材料堆放整齐,清理干净,如达不到甲方要求则每次罚200元。
7.乙方人员应严格服从甲方管理人员的管理,如因不服从管理人员的管理而与管理人员发生冲突的,甲方有权对乙方处以人民币 元/人/次的罚款。
8.乙方人员如发生打架、斗殴、酗酒、偷窃等行为的,每发生一次,甲方有权对乙方处以人民币1000~5000元的罚款,并清退出场,因此造成甲方的所有损失由乙方承担,严重者送公安机关处理。
9.如发现乙方人员不住现场或寝室卫生不好等情况,每发现一次,甲方有权对乙方处以人民币100元/间的罚款。
10.乙方人员须遵守宿舍制度,不得自开伙食,严禁在宿舍内使用热得快、电炉、煤气灶、煤炉等器具,一旦发现,甲方有权没收该电器,违者按人民币1000元/次罚款;除班组长家属(限三人)外,其他人家属、小孩、亲戚朋友等不允许住进生活区,违者按人民币1000元/次罚款。班组长的家属擅自进入施工现场,若发生安全事故的,一切责任都由乙方自行承担。
11.主体结束后,乙方施工人员需立即退场(施工过程中,人员的进场、出场必须按项目部进度计划要求实施),不得以任何理由住在施工现场,如不听从项目部的安排迟延退场的,须按人民币1000元/天承担罚款,同时,甲方有权暂停结算工作,直至乙方所有人员退场。
12.乙方被质检单位、监理例会、公司质安、建设单位点名批评则罚人民币1000元/次,被书面形式通报罚人民币 元/次。
13.乙方人员发生其他违反甲方公司及项目部相关管理制度的,甲方有权根据其严重程度对乙方处以相应的罚款。
1.承包期间,若乙方不服从甲方管理,或在质量、工期、安全生产和文明施工等面达不到甲方要求,且经甲方指出后未予整改或整改后仍不符合甲方要求的,则甲方有权更换本分部(项)工程的承包人,同时,乙方应赔偿因此造成甲方的经济损失。2。承包期间,若发生乙方劳动力不足,不能满足本工程进度要求时。甲方有权外借劳动力,外借劳动力的工资在乙方的承包款中扣除。
17、乙方如有违章作业行为或违反相关制度、规范标准,甲方有权对乙方处罚,处罚金额视情节轻重而定,并且赔偿全部损失金额。违反《安全生产、文明施工管理条例》按其管理条例条款处罚。
18、本责任书约定的罚款和赔偿款,甲方有权从工程款或每次支付的工程款中扣除。
19、本责任书中的罚款是指惩罚性违约金。
20、参加每周工程例会,如未经请假同意处50元/次罚款。
十、质量保修
1、质量保修内容及范围:乙方对其依据本责任书进行的一切施工工程,向甲方履行质量保修义务。
2、质量保修期:自伊萨卡三期2、3、4楼、A区地下室、5商铺项目整体工程竣工并经甲方及相关政府部门验收合格之日起一年。
3、质量保修责任:乙方对其在保修范围内的一切施工工程承担质量保修责任。
十一、其他
本责任书于 年 月 日在理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部签订,责任书壹式肆份,甲方执叁份,均具有同等法律效力。
甲方:浙江国兴建设集团有限公司理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部
代表(签字):
乙方代表(签字):
年 月 日
广州市某某局:
我公司提交的广州市某某工程资料,资料中《某某公用建筑工程》合同原件因其他原因遗失,现提交扫描件及复印件一份交贵局审查,我司承诺该合同真实有效,并对该合同的真实性负责。
特此声明!
广东省某某有限公司
20__年九月十三日