电信光缆工程承包合同格式(精选30篇)
甲方:
乙方:
甲方将工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议:
一、承包范围:图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
二、承包方式:包工不包料。
三、承包价格:按建筑面积元/m2结算,以实砌房建筑面积为准。
四、质量要求:乙方必须严格按图纸设计要求进行施工,工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工,并处以100元以上1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元,装修不垂直平整处罚100元。
五、安全要求:必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度,对职工进行安全培训和安全教育,未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程,不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关,并处以100元以上500元以下经济处罚。
六、罚款方式:本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款,每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资,内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资,工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资,余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。
七、工期要求:乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工,合理安排作业时间,加班加点,确保施工进度顺利完成。
八、其他要求:
1、每道工序或分项工程施工完毕后,乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便,一经发现,罚当事人50元。
2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用,甲方负责维修,工程完工如数还给甲方,丢失按价格赔偿。
3、乙方在施工期间应与各班组密切配合,服从项目部统一管理,严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。
九、本协议由甲、乙双方签字之日生效,任何一方违反以上条款既违约,双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约,甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资,若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工,甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资,并承担相应的停工损失。
十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程竣工验收合格,工资全部结清之日终止。
甲方代表:
乙方代表:
年月日
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式,是因为国际承包工程项目建设过程中,包含有大量的技术转让内容,特别是项目建设的后期,承包人要培训业主的技术人员,提供所需的技术知识(专利技术、专有技术),以保证项目的正常运行。
一、工程承包合同的基本内容
招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contract documents)。
合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的"合同条件",一般包括以下内容:
1、监理工程师和监理工程师代表权责条款
合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
2、工程承包的转让和分包条款
合同一般规定,承包人未经发包人或其代理人同意,不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意,承包人方可把部分工程分包给他人,但原承包人仍对全部工程负责。
3、承包人一般义务条款
根据合同规定,承包人应该负责工程项目的全部设计和施工,并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。
4、特殊自然条件和人为障碍条款
工程承包合同,一般来说履行合同时间较长,在履行合同中,可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难,必须采取一定的措施才能排除,例如,增加施工机械设备、劳动力、材料等,这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认,发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。
5、竣工和推迟竣工条款
合同中规定竣工时间和标准,工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明,标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况,如,工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误,承包人经监理工程师同意,可以延长工程的竣工期限。
6、专利权和专有技术条款
承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术,并承担被第三方控告合同范围内专利权为非法、以及专利权被第三方侵犯时的责任;承包人提供的专有技术,双方应订立保密条款。
7、维修条款
合同中的维修条款是说明维修期限和维修费用的负担问题。维修期限一般是从竣工证书签发之日起计算,一般土木工程维修期为十二个月。在维修期内,承包人应按监理工程师的要求,对工程缺陷进行维修、返工或弥补等。如果工程的缺陷是由于承包人的疏忽造成,由承包人负担由此而引起的费用。如果由于其他原因造成,由发包人负担费用。
8、工程变更条款
合同签订后,发包人或监理工程师有权改变合同中规定的.工程项目,承包人应按变更后的工程项目要求进行施工。因工程变更增加或减少的费用,应在合同的总价中予以调整,工期也要相应改变。
9、支付条款
支付条款一般规定在合同条件的"特殊条件"之中,主要包括:
(1)预付款:工程开工前,发包人应按合同规定支付给承包人一部分预付款,预付款金额一般是合同总价的5-15%以便承包人购置机械设备和采购材料等。
(2)临时结算:发包人每月向承包人支付一次,发包人每月支付的金额应扣除承包人的保留金,保留金通常是每月支付金额的5-10%左右,但保留金的累计金额达到合同总价款的5%时,就不再扣留,承包人交付的保留金应在工程竣工和维修期满后全部退还给承包人。
(3)支付期限:一般规定,在监理工程师签发给结算单之日起十五至三十天以内,发包人要向承包人付清费用。
(4)迟付加息:如果发包人不按规定付款,应按工程项目所在国中央银行放款利率加息。后结算证书之日起三十天内,发包人付清全部价款。
10 、违约惩罚条款
合同项下的双方当事人在履行合同过程中,可能会出现违约的行为,针对各方违约的情况,分别订立违约惩罚条款。
(1)对承包人违约的惩罚:承包人凡是未经发包人书面同意而转让和分包承包工程;承包人凡是无正当理由不按时开工;承包人未按合同规定标准准备材料;承包人不听从监理工程师的正当警告;承包人忽视工程质量等,均属承包人的违约行为。对此,发包人有权终止合同,没收承包人的履约保证金或者采取其他必要的惩罚措施。
甲方:
乙方:
甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。
一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。
二、工程结构:全框架、墙体采用粘土空心砖砌筑。
三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。
四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。
五、承建内容:
1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。
2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。
六、施工安全:
1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。
2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。
3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。
4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。
七、工程价款:
八、工程款支付方式:
1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。
2、基础完工验收合格后
3、工程款支付每完成一层楼面甲方付给乙方
4、屋面验收合格后甲方向乙方总计付款达
5、外墙砖验收合格后甲方向乙方总计付款至
6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。
九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。
十、违约责任:
1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。
2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。
十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签后生效。
甲方:
年 月 日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称: 昌宝、上上城房地产开发项目绿化工程;
2.工程地点: 重庆市巫山县高塘街道翠屏小区666号;
3.工程承包范围和内容:种植面积约100㎡,包括场坪开挖、运、处理以及种植土买、运、回填铺设,花台砌筑、抹灰、粘贴瓷砖,规格100㎜直径3棵、承保范围内的草皮种植等。
4. 承包方式:由乙方包工、包料、等各种费用包干。
第二条 工程期限:20xx年4月1日---20xx年5月1日
第三条 工程合同造价:
本工程合同造价为人民币35000元,即人民币叁万伍仟元整(含税金)。
第四条 工程价款的'支付与结算
1.工程完成后三十日内付30000元即人民币大写(叁万元整)工程款;尾款待苗木、草皮养护成活率达到100%后三十日内一次付清。
第五条 工程质量和检查验收
1.本工程质量要求为合格;
2.乙方必须严格按照甲方要求进行施工,并接受甲方现场监督检查;
3.工程竣工后,乙方通知甲方组织竣工验收。验收合格后,将工程移交给甲方。
第六条 双方负责事项
1.甲方
(1) 负责周边移民干扰、障碍物资料等协调工作;
(2)按规定提供施工场地;
(3)组织对工程的竣工验收,配合乙方办好竣工结算工作。
2.乙方
(1)施工场地的平整;
(2)确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(3)在交工前应负责管理,并清理好场地;
(4)竣工完成后对草皮、树苗养护达到完全成活为止;
第七条 附则
本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定
执行。
本合同经双方签字盖章后生效,合同工程竣工交验后草皮、树苗成活率达到100%后结清工程尾款,养护期满后自然失效。
本合同一式两份,甲乙双方各执1份为凭。
发包方(盖章) 承包方(盖章)_______________ 法定代表人(签名):_________ 法定代表人(签名):____________ 委托代表人(签名):___________ 委托代表人(签名):____________ 签约日期:______年______月____日
(一)总承包协议
本协议经下述双方签署:
1.________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________
2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)
出生地:________(国家)
国籍:________(国家)
总部:________(国)________市
在________国的通讯地址:________信箱
鉴于甲方要兴建的________________,乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:
(二)协议内容
乙方要完全、准确地按照该协议条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与协议条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。
乙方承认自己对协议的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按协议施工。
所有上述文件、附件均是本协议不可分割的组成部分。
(三)协议金额
本协议总金额为________.兑美元比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的.书写方法应是双方在协议中一致同意的。对乙方的支付要根据协议及其附件的规定。
协议价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在协议期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加协议价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。
(四)工期
乙方必须根据本协议第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部协议工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,协议期限可以适当延长。
(五)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(六)查看工地
乙方承认在签认协议之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(七)履约保证金
乙方应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该协议总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该协议只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票,或按协议条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在协议整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商。达成以下协议:
一、甲方要求:
1、乙方必须节约材料,合理更换易损件,为甲方节约成本;
2、设备的保养维护由乙方负责;
3、生产中的安全责任由乙方负责,若生产过程中发生人身伤亡事故,按国家现行法律法规执行;
4、晚上值班人员不能打瞌睡,禁止酒后上班;
二、乙方要求:
1、承保范围:以乙方生产出的成品料计算,如有客观原因影响生产时间(停电、停水、后勤跟不上、无场地堆料等情况)7天以上,甲方按叁万方提成保底。
2、对生产线机器维修,只提供维修人员和维修技术,所有机器设备易损件由甲方全部负责;
3、甲方必须保证乙方后勤工作,不能拖延时间。如:生产原料、易损件、生产线维修所需的材料。
4、乙方保险由甲方负责购买,如有伤亡事故金额壹万以上的,乙方承担医疗费的5%。
5、住宿由甲方全部安排负责,甲方每月补助乙方柒仟元生活费。
6、生产线可以任意调动装载机、挖掘机和背车,调动范围在本砂场之内。
三、提成价格:
由成品料计算方量,每方:1.3元(大写壹点叁元)
四、记账方式:
每月月底统计结算方量,次月7日前一次性付清承包提成劳务费。
五、本协议一式两份,双方签字生效,未尽事宜双方协商解决,本协议期限为1年。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条甲方:_________________
第二条施工项目:_________________签订时间:_________________
第三条有效期限20__________年06月至20__________年06月
第四条甲方安全责任
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。三次不听从整改,今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:_________________
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证,同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布臵施工。
6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前,乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。
10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。
11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处臵。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:_________________
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生场站内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;
(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。
第五条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设臵安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。第十条本协议签订地点在甲方住所地。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
发包单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
一、工程名称:
二、承包范围:工程所有施工内容
三、承包方式:包工包料
四、开竣工时间:开工时间20xx年月XX日
竣工时间:20xx年XX月XX日
五、质量要求:
六、验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。
七、保修日期:一年,即从竣工验收合格之日开始算起。
八、双方责任:
甲方:
1、负责提供水电源至现场50米
2、负责及时按照形象进度进行工程拨款
3、负责保证现场满足施工要求
4、负责工程施工中的有关协调工作等
乙方:
1、负责施工人员安全,由于施工过程违章造成的不安全事故,责任自负,承担一切经济损失。
2、搞好工程管理,施工过程中,一切执行现行有关规范规定,保证施工工期,保证工程质量合格要求。
3、爱护甲方原有设施,损失照价赔偿。
九、结算办法:
1、本工程结算均执行20xx年4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2、施工企业按照三类丙级取费。
3、建设单位定价部分,执行定价进行结算。
4、合同定价部分:
十、拨款方式:
1、工程开工按照预算的%拨款;
2、工程竣工验收后,内按照预算值的%拨款;
3、工程竣工验收后,内结算完毕,按照结算值的%拨款,余款%一年后付清(一个月内)。
十一、双方争议:若发生争议,由淄博法律仲裁部门进行仲裁。
本合同一式份,双方签字后生效,工程款付清后失效
发包单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
签订日期:
本合同经下述双方签署:
1、________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________
2、________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)
出生地:________(国家)
国籍:________(国家)
总部:________(国)________市
在________国的通讯地址:________信箱
鉴于甲方要兴建的________________,乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为________。兑美元比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。
(三)工期
乙方必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。
甲方:_________乙方:_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包单位:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章):联系电话:
承包人(签字或盖章):联系电话:
年月日
项目方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
为保证施工质量,明确双方职责权利,确保安全文明施工,保障工程施工如期完成。现经双方协商一致,达成以下协议条款。
一、施工内容:
本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准,主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容,乙方应按照要求完成,甲方不对合同金额进行调整。
二、承包形式:
本工程采取包工包料(不含钢筋原材)的形式,乙方自带工具、用具进行施工,乙方负责承担盈亏风险责任。
三、技术标准和要求:
所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。
四、施工进度:
自乙方施工人员开始,30天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工,钢结构厂房安装完成,具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)10天完成厂房地面砼浇筑。
五、工程款支付办法:
1、工程总价款为:伍拾壹万壹仟元整。
2、价款支付:乙方人员设备进场具备施工条件后付拾万元整,独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付拾伍万元整,厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付拾万元整,室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付拾肆万元整。余款待质量保修期满后支付。
六、乙方职责;
1、乙方在承包期间内及承包项目中,有安培工作如期完成施工任务的责任。
2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务,并有确保安全生产的责任。
3、乙方必须加强质量意识,有严格执行操作规范,保证施工质量的职责。
4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方,做到每天工完场清的责任。
5、乙方负责所属人员遵纪守法,遵守各项规章制度,做好所属承包工作范围的经济核算,及时做好所属人员工资的分配、发放工作。过发现甲方按合同规定支付乙方工程款后,乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后,甲方给予乙方每人次1000元处罚。
6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。
7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点,如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运,工资按实际雇佣小工由乙方支付。
8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作,不得损坏。如有破坏,乙方应负责修理,并赔偿因损坏对甲方造成的损失。
七、乙方的权利:
1、乙方有师傅工、普工的招收权利,根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。
2、乙方有权进行经济分配和奖惩。
3、乙方有生产指挥权,根据甲方对工程质量、安全级工期等要求,对所属人员直接指挥安排调动。
4、乙方有材料监督权,对甲方所提供的材料构件,必须符合标准,如若不符,乙方有权向甲方施工员或主管提出更换。
八、质量和要求:
1、乙方施工工程,如达不到标准,甲方施工员或主管有权提出返工。返工的所有损失(含材料费等)全部由乙方承担。
2、如无特殊原因,乙方须按项目进度计划完成工作。如未完成造成损失由乙方承担。乙方施工的工程如有停工、拖拉等现象,造成工期无故拖延1天以上,按每天500元处罚。如乙方最终能配合加班加点,抢回延误时间,甲方同意返还罚款。
九、甲方职责
1、甲方有对乙方进行施工前的技术指导提供服务,协调和协助解决施工中碰到的重大困难。
2、甲方必须协同施工员对施工工作内容进行分段检查,发现问题及时向乙方提出更改。
3、由于甲方原因,致使乙方利益受损的,甲方应承担相应的'经济责任。
十、奖励和处罚
1、乙方施工项目达到合同约定验收标准,不奖不罚。如一次验收不合格乙方须付给甲方总价款10%的违约金。并无偿返修到合格为止。
2、乙方所属人员在本工程中如未按安全生产要求违章操作发生伤亡事故,其医药费及所导致的一切经济责任全部由乙方承担(包括外部罚款),并向甲方支付5000元违约金。
3、乙方在施工中,如发现有浪费材料,甲方可责成乙方给予甲方双倍赔偿。乙方如有盗窃材料现象,甲方有权给予乙方每次5000元罚款。情节严重的提交公安机关处理。
十一、其他约定
1、乙方对自己的一切债务均由乙方承担。如有第三者向甲方主张债权,则由此造成的损失(包括不限于债务总额、诉讼费、代理费等)均由乙方承担。
十二、合同的变更和解除
1、因不可抗力因素或其中一方当事人虽无过失但无法防止的影响致使一方无法履行合同时,可经协商变更或解除合同。
2、合同履行期间,甲方发现乙方存在严重的管理不善、材料浪费严重等现象,由此造成质量低劣、安全隐患突出、工期拖延等严重问题,无法完成承包要求的,甲方有权提出解除合同。
3、因合同双方的一方违约,致使承包合同无法履行的,另一方有权解除合同。
十三、合同生效与终止
本合同一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章后生效。工程款结算后自行失效
项目方(甲方):
代表人:
施工方(乙方):
代表人:
签订日期:
甲方:____________
乙方:____________
为实施好______县______年度大中型水库库区基金项目,解决______、______人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:
一、工程名称:
______年度大中型水库库区基金项目。
二、建设内容和规模
1、内容:______、______人饮工程。
2、规模:按设计图纸和预算。
三、工程造价
工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。
四、承包方式:工程采取由乙方包工、包料、包质量。
五、工程日期:开工时间为_________年____月____日,竣工时间为_________年____月____日,工期为_______天。
六、甲乙双方责任
甲方:按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。
乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。
七、搞好安全生产:乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的'意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。
八、工程付款方式:工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。
九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。
十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。
甲方:______________________________
签订日期:_________年____月____日
乙方:______________________________
签订日期:_________年____月____日
甲方(发包方):________________________
乙方(承包方):________________________
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则,订立本合同。
一、甲方将位于 (矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。
二、合同承包期限为____年,自________年____月____日至________年____月____日,或掘进________米完工时终止。
三、 承包方式:
乙方负责组织人员进行开采施工,甲方按照掘进量每米 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为:
1、前两次在每掘进________米时付清该批进度的劳务报酬款;
2、以后在每________米时付清该批进度的劳务报酬款;
3、掘进总量在________米之后,每________米支付一次该批进度的劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供,费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工,甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资,福利等由乙方与工人自行协商,甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金 元,此款在本合同终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任,负责协调当地相关部门的公共关系,努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按合同约定,提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工,或者甲方中途单方解除合同的,甲方应双倍返还已缴纳的抵押金,并赔偿因违约造成的其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的,可以停止生产。
十一、甲方必须按照本合同约定,按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的____%向乙方支付滞纳金,延期付款超过1个月,乙方有权解除合同。
十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、 本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:________________________
乙方:________________________
时间:________________________
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,根据中华人民共和国《合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议:
一、工程名称
二、工程承包范围
三。工程工期
四、工程价款
1、包工包料:对乙方采购材料的质量要求:乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺,并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检,在材料使用前,向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告,未经实验检测检验的材料不得用于本工程,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
2、包工不包料:
所需材料由乙方在开工前负责提供用量和使用时间,经甲方审核后组织采购,甲方有权对此部分材料做相应调整包括增项和减项,乙方必须予以认可。此部分材料运到现场后,乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续,妥善保管,严禁拒收,此项材料必须用于该项工程上,严禁挪作它用,一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承担违约金,乙方所使用的这部分材料超过决算用量时,超出部分的材料价款从乙方承包的工程价款中扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时,按甲方实际供应的数量决算,由此造成的损失由乙方承担。
五、质量技术要求
1、工程质量等级:国家合格等级;
2、工程质量标准:达到辽宁省“世纪杯”工程标准;
3、工程质量验收:执行国家现行JGJ—99《建筑施工安全检查标准》及JGJ1。30—20xx建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。
4、工程质量奖罚:如因乙方自己质量原因未达到双方约定的“世纪杯”标准,乙方应按其分项工程总价的1%承担违约金。
5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。
六、垫资能力:乙方应保证垫资能力,严格按合同约定履行义务,不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期,则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建,对其完工的工程由甲方接管,对未结算部分不现给予结算。
七、工程款支付方式及时间
1、本工程无工程预付款;
2、工程进度款的支付:
八、施工现场的管理
乙方必须服从甲方的管理,具体包括施工人员的管理,施工现场管理,临时设施管理,安全管理,质量管理,具体管理细则详见附件一。
乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令,并配备由相关主管部门认定的安全员和质检员,未经甲方允许,乙方不得私自与建设单位代表人或工程师发生工作联系,不得私自接收建设单位拔款,否则甲方有权解除合同(视为乙方停建),并将承担所接收款项双倍的违约金。
九、意外伤害保险及安全事故:乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险,且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行,并承担各项处罚费用,赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。
十、民工工资:乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间),并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单),甲方不定期抽查乙方的工资发放情况,如发现未按规定支付,由甲方从乙方进度款中扣除,并罚款500元/每人每次。
十一、已完工程量报表:乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。
十二、竣工资料:
1、乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件),对分包工程进行施工、竣工验收和保修。
2、乙方应按甲方要求(时间及工程进度)提供相关验收资料,向甲方进行交验。工程竣工前,乙方首先组织本单位技术负责人、工程师、质检员和各班组长,根据施工合同要求、《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定对单位工程进行全面自检和整改。整改后向甲方报送工程技术档案资料。
十三、工程保护:已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准),由乙方负责已完工程的清洁、保护工作,保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后,乙方应在3日内撤出场地,如有滞留工人影响双方交接,将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。
十四、保修期及保修金:本工程质保期限年(自竣工验收合格之日起),若质保期内出现因乙方原因产生的问题,乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修,如无能力修复,甲方委托其他单位维修,费用由乙方承担,发生紧急事故,乙方接到通知后应立即到达事故现场。
本工程质量保证金为元,返还时间:。
十五、其它:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)
十六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方未按照合同约定支付工程款,应承担乙方的相应损失。
(2)因甲方原因导致乙方延误工期,工期顺延。
(3)因甲方原因解除合同,仅对乙方的已完工程按实结算。
2、乙方的违约责任
(1)乙方违反本协议所约定的各项制度,乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。
(2)乙方因自身原因延误工期,每逾期一日,按分包工程总价的5%承担违约金,如果逾期超过7日,甲方有权解除与乙方的合同,乙方无条件退场,并负责赔偿给甲方造成的所有损失。
(3)如因乙方原因造成严重的质量事故,乙方应赔偿甲方的所有经济损失。
(4)在施工中,乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准,而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建,所发生的一切费用均由乙方自行承担,并承担甲方由此造成的经济损失。
(5)甲方支付乙方的工程款时,乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细,否则甲方拒绝支付工程款。
(6)乙方在施工中要严格安全管理,按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作,并因此导致发生安全事故,所造成的一切经济损失均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
十七、争议的解决
双方因本合同发生争议时,应协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院起诉。
十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
签订日期:
甲方: 乙方:甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。
第一条合作事项
__大道围墙工程施工。
第二条承包方式
乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。
第三条承包内容
一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算)。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条质量标准乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条工程价款围墙工程按140元,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%,5%待本工程审计结算后付清,剩下5%作为质保金________年后无息支付。
第六条工期及双方权利与责任
6.1安装工期根据双方工程进度,工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
6.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。
6.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。
6.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。
6.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。
6.6乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。
第七条违约责任乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。
第八条争议解决、合同文本与生效因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。甲方代表签字:乙方代表签字:________年____月____日________年月
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定,结合本工程的具体情况,本着平等、公正、自愿的原则,甲方砌砖分项工程发包给乙方施工,经双方协商同意,达成如下条款,签订本合同,双方共同遵守
第一条、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条、工程内容:
第三条、承包范围:
第四条、承包方式,以下两种方式择一选
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方
式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具,包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式:
第六条、质量标准:
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》,达到
建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限:
1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天,工期计算的起止时间是:
________年________月________日开工,________年________月________日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素,经甲、乙方签证认可后,进行调整,从而最后确定竣工日期,乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法
以下方式各选一种:
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2、结算程序:每月底结算当月30日前的工作量,乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收,经项目经理审核,报公司工程部结算核定,总经理签字同意后,项目部在下月十五日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任:
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
(3)文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,如发生工人不遵守纪律,打架、赌博等行为,每次罚当事人_____元。
(4)严格按照甲方规定的配合比下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾,每次罚当事人________元。
(5)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
机械(搅拌机、砂浆机等)要固定专人负责操作,避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(6)经批准进场的工人进场时须持有效证件,特殊工种必须持有上岗证、操作证,并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;
(7)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条
本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
第十二条
本合同一式________元份,甲方执________元份、乙方执________元份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效
甲方:
住址:
代表人:
签订地点:
_______年____月____日
乙方:
住址:
责任人:
签订地点:
_______年____月____日
甲方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。
三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。
五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式:
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:
_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_________律师行签印的欠甲方_________元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_________广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至_________广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“_________广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在_________年_________月_________日前向乙方提交“_________广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。
甲方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。
三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。
五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式:
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:
_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_________律师行签印的欠甲方_________元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_________广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至_________广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“_________广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在_________年_________月_________日前向乙方提交“_________广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。
甲方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
地址:_________
电话:_________
为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“_________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。
三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。
五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式:
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:
_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_________律师行签印的欠甲方_________元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_________广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至_________广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“_________广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在_________年_________月_________日前向乙方提交“_________广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程批准、核准或备案文号:
工程内容及规模:
工程所在省市详细地址:
工程承包范围:
二、工程主要生产技术
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期):
施工开工日期(绝对日期或相对日期):
工程竣工日期(绝对日期或相对日期):
四、工程质量标准
工程设计质量标准:
工程施工质量标准:
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。
详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《民法典》及有关规定,甲乙双方经过协商,就乙方承包甲方光缆工程事宜达成如下条款,共同遵守。
第一条 项目描述
一、项目名称:光缆敷设工程。
二、项目内容:从甲方指定起点至甲方指定终点,按双方约定的质量标准,和甲方设计要求进行光缆施工。特殊工程以双方签订的《单项工程合同》为准。
第四百六十四条 施工描述
一、施工准备:
1、甲方负责向乙方书面提供光缆敷设的起止点和联系人;
2、乙方负责在接到甲方通知之日起四日内提供光缆铺设方案(包括红线内外的路由)、绘制施工设计草图至甲方审核;
3、乙方负责组织管理施工人员、施工机械进场,并负责保证施工人员和设备的安全;
二、材料管理:
1、甲方负责提供中心库房,负责组织、准备足够的施工主材即光缆;
2、乙方负责按照甲方通知,在指定时间和地点提取施工材料,并进行材料保护和使用记录;
3、施工剩余材料应保证除正常损耗外质量完好;并在本次施工报竣前向甲方书面通报剩余光缆的品牌、型号、长度;然后等待甲方通知送回甲方中心仓库.
三、光缆敷设:
1、乙方应在接到甲方《光缆领用单》之日起八日内按照甲方审核后的路由完成光缆敷设。
2、光缆敷设分为如下几个部分,
3、乙方应按照本合同第三部分的有关规定及国家和行业标准完成以上各部分施工。
四、单项目报竣
1、项目施工以乙方提供设计路由图纸和甲方最终确定的施工方案进行;
2、乙方原则上在保证项目质量和不降低设计标准的前提下提出最优施工方案设计,施工中如发现原设计有因客观原因导致需要修改的地方时,乙方应及时以书面形式通知甲方,由双方协商研究并经甲方确定的变更设计方案,乙方按修改或变更的设计方案进行施工;
3、乙方应在项目施工完成后向甲方提供叁份竣工资料(含竣工图)书面文件及电子文件。
五、验收
竣工项目的验收包括如下部分,
1、光缆施工质量符合甲方的验收标准及国家和行业相关规定,并通过测试;
2、按照甲方要求提供完整的竣工图纸及技术文件;
第八条 施工质量与管理
一、施工准备:
1、乙方在接到甲方书面通知之后,根据甲方提供的起止点完成光缆敷设路由的勘察、设计和路由图。
2、乙方在现场勘查后提出光缆敷设路由设计方案和设计草图。
3、杆路采用自承光缆敷设,管井采用管道光缆敷设,电力井采用非金属光缆敷设。不可混用,非金属光缆出管道后应通过吊线敷设和自承缆相接,不可搭借其它公司吊线。
二、项目施工质量经双方研究要求达到:优质。
三、乙方必须严格按照国家标准和成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司上海分公司颁发的相关规范和标准进行施工,并接受甲方项目负责人的监督。如工艺规范和标准有互相冲突的,按最新执行的高一级标准执行。
四、乙方必须严格按照甲方规定的时限完成各阶段工作,并接受甲方项目负责人的监督。
五、如施工质量未能达到甲方的标准或由于乙方的责任导致没有在甲方指定的期限内完成,乙方负责无条件整改直至达到标准并按照双方约定的处罚办法接受相应的处罚。
第四条 工程造价与工程结算
一、乙方光缆施工工程,施工费用单价为 3000 元/公里,大写 叁仟 元/公里。甲乙双方以设计方案为依据,按照光缆的施工长度以及现场验收时测量车实际测量后确定的路由相结合来确定施工长度,并结合本条前述部份确认工程总造价。
二、光缆项目中引起的破路管道铺设涉及的费用,甲方按照实际发生情况另行支付,乙方负责开挖和恢复原貌。
施工中凡涉及到需结算的辅材价格,均以甲方指定的价目表为准,如确需使用非价目表中的辅材时,必须事先征得甲方的同意,经甲方审批价格后方可使用。否则,甲方有权拒绝支付材料费用。
辅料质量与型号要符合电信行业标准。否则按照工程违约情况乙方需支付甲方相同金额的违约金,严重不合格的将不予工程款结算,给甲方造成损失的,甲方可要求乙方赔偿。
三、甲乙双方的结算周期为六个月,即第七个月开始结算六个月前竣工且验收合格的工程款。付款依据以第四百六十四条第四款规定的条目为准。
四、乙方项目按照第四百六十四条第四款和第五款的规定竣工后,向甲方申请报验,甲方30天内组织进行整体验收,乙方应积极配合,无正当理由不配合造成无法验收的,责任由乙方承担。
五、本合同造价结算方式:银行转帐支票结算,乙方应于付款前3日内提供相应金额的工程发票,因乙方发票原因造成延期支付的,甲方不承担任何违约责任。
六、每批次工程结算前均需对项目剩余材料进行盘点,材料损失或丢失的差值部分,在双方结算工程款时按照甲方合同采购价进行扣减。
第五条 违约责任
乙方的责任:
一、项目质量不符合合同规定的,负责无偿修复或返工。由于修复或返工造成逾期交付的,应按照合同额千分之五每日支付违约金,违约金不高于合同总金额的 50 %。接甲方书面通知 7 日内无法修复或交付的,甲方有权终止协议并另行委托他人,材料损失等由乙方承担。
二、项目未能按本合同规定的工期交付使用的,逾期乙方需支付甲方违约金,违约金按照合同额千分之五每日支付,违约金不高于合同总金额的 50 %。未按照规定工期交付使用的,在接甲方要求交付通知 7 日内无法向甲方交付的,甲方可解除本合同并要求乙方按照合同总金额的 50 %向甲方支付违约金。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,竣工日期得以顺延。
二、不按合同规定拨付项目工程款,甲方应支付滞纳金,滞纳金计算标准为:按照延付部份金额每日万分之五支付,但滞纳金不超过工程款总额的 50 %。
第六条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下方式解决:向甲方所在地人民法院起诉。
第七条 附则
一、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
二、本合同自双方代表签字,并加盖双方公章即生效;自本合同生效日起一年内乙方承接甲方的光缆设计施工工程(以甲方路由勘查单下单日为准),均执行本合同条款。之前双方签定的框架施工协议终止。
三、本合同签订后,双方任何一方提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,与本合同具有相同法律效力。
四、本合同涉及的施工规范、技术标准、工程图纸、施工方案及变更等,可以作为本合同附件。需要修改时,在甲方书面送达乙方签收后,乙方3日内无书面异议的,视为双方达成补充协议,与本合同具有相同法律效力。
五、双方往来文件、通知、变更、图纸等均以书面为准,其他方式无效。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
委托方: (以下简称甲方)
受托方: (以下简称乙方)
甲方根据 市规划用地要求,经市政府有关部门批准,对 工程一带进行旧城改造住宅建设。根据《 市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定,经招标确定后,甲方将 工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议,供双方遵照执行:
一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限
(一)甲方将 工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方 招标通知书所提供的资料,经双方核实:具体拆迁地址、范围为: 路 号—— 号等所有建筑物,房产性质系住宅用房,共计 户,需拆除房屋建筑面积 平方米,其中:
1.直管公房 户,建筑面积 平方米;
2.私有房产 户,建筑面积 平方米;
3.暂保房产 户,建筑面积 平方米;
4.单位自管房产 户,建筑面积 平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。
(二)具体工作内容及期限:
1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作,因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿,也可以选择回迁安置,故乙方力争确保被拆迁户 %以上接受货币安置或异地安置。
2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起 个日历日内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作,并将建筑垃圾和废弃物运出场外,并平整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准,做到基本平行),如有填埋沟浜需事先通知甲方,验收人员到现场察看并认可。
3.乙方负责:
(1)该地块拆迁安置的调查摸底;
(2)设立现场动迁办公室,组织宣传动员拆迁安置政策,向被拆迁人发放相关拆迁资料;
(3)申领房屋拆迁许可证(甲方提供完整材料后15个工作日内领取);
(4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘;
(5)申请招标房屋评估机构;
(6)拟定拆迁安置补偿方案;
(7)签订安置补偿协议;
(8)发放安置补偿费及临时安置补助费;
(9)旧房拆除、清运废土、地块围护。
二、为办理房屋拆迁许可证,甲方应提供如下文件:
1.建设项目批准文件(复印件);
2.建设用地规划许可证(复印件);
3.国有土地使用批准文件(复印件);
4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件);
5.拆迁范围 : 地形图位置蓝图。
以上每件需提供 套,复印件须同时提供原件核对。
三、承包形式、承包金额
1.为了更快、更好地完成 工程前期拆迁安置任务,甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用,甲方不负责盈亏。
2.双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿,并以拆除房屋建筑面积 平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后,邀请测绘机构进行实地测绘,以双方认定测绘成果表的分摊面积为准,并按实际分摊的建筑面积以每平方米 元追加安置补偿费;超过拆除房屋建筑面积 平方米以上部分,也按每平方米建筑面积 元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内,同时,按协议第六条付款方式支付,由乙方补偿被拆迁人。
四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理,乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工,做好安全防范措施,严格管理,如出现意外事故,甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。
五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时,乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。
六、付款方式
自协议签订生效且拆迁许可证申办手续受理后,甲方支付总承包款的 %给乙方作为定金;领取拆迁许可证后,甲方支付总款的 %给乙方;搬迁腾空旧房达到总户数的 %时,支付总款的 %;搬迁腾空旧房达到总户数的 %时,支付总款的 %;搬迁腾空旧房达到总户数的 %时,支付总款的 %;搬迁腾空旧房达到总户数的 %时,支付总款的 %;余下占总拆迁户数 %的户数(即最后 户)时,每签订完成一户甲方支付给乙方总款的 %。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内,甲方结清总承包款的余款,同时将保证金( 万元)退还给乙方,并结算奖励费。
七、双方责任及奖罚措施
1.乙方为确保完成动迁任务,同意支付人民币伍拾万元整作为保证金,若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算),甲方将给予奖励,每提前一天奖励人民币 元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作,或因延期交地,应承担延期每日支付 元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外,仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。
2.接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的 %以上部分,每超过一户甲方奖励乙方人民币 元。
3.乙方在履行协议过程中,如由于不可抗力等因素,致使本协议不能履行或不能按规定履行,乙方可免除违约负责,但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。
八、甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。本合同的签订地点为:陕西省西安市高新区西部大道2号企业壹号公园25栋。
九、本协议未尽事项,另行协商解决,或签订补充协议。
十、本协议一式 份,甲乙双各执 份,有关部门备案 份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(出租方)____县李家山镇_____村民委员会
乙方:_____村村民
为了充分利用土地资源,搞好高收养殖立体化,更好的实施菜篮子工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方权益,双方协调一致签定本合同。
第一条. 租赁财产 甲方把_____村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地,土地所处位置于李家山_____村,土地面积为15亩.
第二条. 租赁期限租赁期限________年,甲方从________年____月____日起将土地交付乙方使用至________年____月____日.
第三条. 租金及租金交纳的时间 租金为每年伍仟元整(5000元),交纳租金时间为每年____月____日即上年到未交纳下年租金.
第四条. 租赁财产的的'使用权和收益权租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有,甲方不再拥有使用权和收益权,
第五条. 甲方与乙方的变更
1、 租赁期间,甲方如将出租财产所有权转移给
第三方(包括征用)必须征求乙方的同意,否则不予转租或转移.
2、 乙方如因其他原因,将租用财产承包给
第三方使用,必须事先征得甲方的同意
第五条. 土地期满及征用约定事项
1、 在租赁租赁期间,如乙方依法征用出租方(即土地)出租方可免去乙方征用时间截止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。
2、在租赁期间,如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同,如乙方不再使用甲方财产,乙方所投入固定资产,双方协商解决。
第六条. 违约责任
1、 在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地,乙方不得改变土地其他性质(既只能是养殖产业)
2、 在租赁期间,如乙方不按时交纳租金,甲方方可收取每月3%的滞纳金。
第八条. 解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
第九条.其他约定事项 出租期间乙方将租赁财产(既土地)无权转让给第三方。
第十条补充协议 乙方在租赁期间若不投入生产,茺废及闭置土地________年以上,甲方方有权终止协议,收回土地使用权。
第十一条本合同未尽事宜,一律按合同法的有关规定,经双方共同协商,作出补充,补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元(500元)的管理费。
第十三条,本合同一式二份,合同双方各执一份。
甲方(出租方) :
______年______月______日
乙方(承租方):
______年______月______日
工程雇主(甲方):
工程承包方(乙方):
依照有关法律规定,为明确雇主与承建方双方的义务和权利,经双方协商,订立本协议供双方共同遵守执行:
1、乙方向甲方承包位于楼房栋(层)土建工程的混凝土、木工、铁工等工程项目,包工不包料的形式一次性包工。
2、工程承包工价:本工程工价按照建筑面积计算(地基算1/2)每平方米人民币元正(百拾元正)。
3、为确保工程按期、保质、保量完成,在施工过程中,甲乙双方及现场管理人员应密切配合,保证工程质量为合格标准,同时保证在前竣工交付使用。不能按时交付使用,则需补偿甲方损失。
4、甲方应及时向乙方提供工程所需要的材料、水、电、外墙竹架等设施,保证工程正常施工。
5、在施工过程中,乙方应认真按照甲方提供的图纸进行施工。合理使用材料(如有意浪费材料者,应由乙方负责赔偿)。施工应符合图纸要求。对每条柱、每层板面及墙体乙方负责浇水,做好保养减少返工。在施工中途如甲方要求改变图纸或增加新项目及工序应提前通知乙方,有新增项目、工序应给予一定工费补偿,工价由双方协商。
6、在施工中的安全设施及安全责任由乙方负责。
7、泥工项目
A、外墙体批
批档及贴马赛克(如有改变双方另议);
B、所有各层墙体、砌砖、批档、天花板批档、路道、排污、水沟及化粪池。基层开挖、回填、______砌…米女儿墙,窗台及阳台压顶。
C、卫生间要做防水批档、回填、安装蹲厕。
D、安装厅门、房门、厕门;(门斗)
E、安装排污、补孔,排污水管应批档。
8、木工、铁工项目
A、制安模板,扎铁、浇筑混凝土(铁钉、铁丝材料由乙方负责);
9、付款方式
A、基础支付(…万);
B、钉模板、扎钢筋、灌注楼板每作一层支付(…万);
C、按每层砌砖、批档、天花板批档每完成一层支付(…千);
D、外墙批档、贴马赛克完成支付(…万);
E、其余工款竣工后付还,留…万元…年后付清。
10、除协议规定外所有工种工资双方另议定。
11、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本协议未尽事宜经双方协商后作补充,本协议自签订之日起生效。工程竣工、款项结清后自行失效。
甲方:
乙方:
签订日期:
(二)计费标准:
1、承包方式:包工、包料按清单计价的方式承包给乙方,按实际完成工程量据实结算。
2、工程直接费按《湖北省20__年安装工程消费量定额及统一基价表》计算。
3、税费:按照“(工程直接费+管理费)×3.41%”计算。
三、其它事项
乙方按甲方某某商业区室内二次装饰装修图施工完毕后,因装饰装修图纸变更二次施工和装饰装修图纸外所增加的工程量,经甲、乙双方签字确认,按实际增加的人工费用和材料费进行结算。
四、材料约定
甲方指定材料品牌。
五、工程款审核及支付
1、按实际工程量完成情况可预支工程款。管道施工完毕后,付工程款造价的50%。
2、工程竣工后,经甲方验收合格支付总工程款的80%(包括预支的工程款),待工程验收合格后付总工程款的98%,余下2%为保修款。
3、预留2%质量保证(总价款),此款在保修期满后一个月内付清。
六、工程保修金及保修期
1、工程保修金:按工程总结算价的2%作为工程质量保修金,保修期满后10日内一次性无息付清。
2、保修期:质量保修期从工程竣工验收开业之日(甲方九立方国际购物中心开业之日)起计算,为期两年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的,乙方在收到维修通知单后24小时内务必到场处理。否则,甲方有权委托其它人进场维修,所发生的相关维修费用在保价保修款中扣除。
七、甲乙双方责任及权利
1、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。
2、乙方须自备所需施工专业机械工具。
3、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合,为其提供工作面及其他施工之登便利条件。
4、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完场清,达到公司文明生产的要求,若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求,甲方可另安排工人进行完成,费用由乙方承担。
5、乙方在施工期间应合理用村,在甲方指定的品牌材料进场时,乙方须及时通知甲方工程部监理到场进行材料验收,乙方并提供材料的检验报告和产品合格证,以确保材料的.质量。
6、乙方在施工期间出现安全事故由乙自理,甲方不承担一切责任。
八、工期、质量及安全生产
1、甲方在下达进度计划给乙方(需满足甲方赶工要求),如因乙方劳动力不足,组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚。
2、乙方需确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现人为质量问题,所造成的一切经济损失由乙方自行承担。
3、施工过程中,乙方应随时接受甲方的检查,发现施工质量不符合要求的应及时整改。
4、乙方应切实加强安全生产管理,确保安全生,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。
5、乙方须对其所有工人的治安安全负责,若发生打架斗殴或其他刑事案件,其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者以对工地造成直接或间接损失情况,对乙方予以以济处罚。
九、未尽事宜
合同未尽事宜,双方协商解决。协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。
十、合同份数
本合同一式三份,甲方执两份、乙方执壹份,具同等法律效力,甲乙双方签字盖章后生效。在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。
十一、合同附件:
最新工程承包合同的范本
发包方:________________________(以下简称甲方)
承包方:________________________(以下简称乙方)
甲方在________________________,建筑面积________,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。
一、工程概况
楼房一共两层,砖混结构,建筑面积________㎡,层高________米,建筑总高度________米。
二、承包形式
甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电。
三、安全责任
乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题,由乙方负责。
四、工程内容
乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光,地面捣制及所有材料的搬运,清理落水灰、施工现场清理等一并在内。
五、施工质量
六、承包单价
按国家建筑工程标准面积计算,每平方米单价________________元(小写________________元整),合计________________元整(小写:________________。
七、付款方式
该工程于__________年________月年_______月工,工程款的结算:工程完工验收通过后支付合同价款的_____%,一年保修期满后支付合同价款的_____%。
八、本合同一式希共同维护执行。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
甲方:乙方:
电话:电话:
兹委托东莞市弘康电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一.工程依据和技术指标
1、发电机组型号:
冷却方式:
台数:
2、技术指标
根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。
评价点位置:
所属区域:
噪声标准:白天65晚上65
注:
1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。
二、噪音治理要求:
1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制
工程在天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:
付款方式:合同签定时交付定金;
主材料进场后付;
工程完工后天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方:乙方:
时间:
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
第二条工程范围及内容
1、工程范围:
2、承包方式:
第三条工程期限
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
第四条质量标准
1、工程质量达到省优至鲁班奖。
2、工程质量评定等级为优良。
3、符合国家质量验收标准。
4、双方约定的标准,具体为:
第五条合同价款
本合同工程价款结算采用下列种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算,并按下列约定执行:
(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)
工程单价:(含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合甘肃省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
第六条付款方式
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%;
(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
第七条材料、设备供应
第八条质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。
8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
第九条施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理:现场代表(乙方):
监理:现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
第十条安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
第十一条甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
第十二条乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
第十三条违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。
第十四条附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
授权代表(签字):授权代表(签字):
年月日年月
甲方:
乙方:
为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算,统一验收标准、统一评比标准(条件)、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求;为了明确本工程甲、乙双方在工程建设中的职责,在执行国家有关规程规范的前提下,经甲、乙双方协商特订立本施工合同。
1、 甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范,服从管理。
2、 双方对合同条款有争议的,报建设主管单位按行业规程执行。
3、 甲方职责
(1) 提供工程施工图和项目建设方案,确定发包项目。
(2) 筹集工程建设资金。
(3) 处理以乙方无关的一切纠纷。
(4) 管理乙方承包工程项目的质量和工期(进度)。
(5) 管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。
4、 乙方职责
(1) 组织施工人员、机械和开工准备费用。
(2) 按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。
5、 工程承包项目及单价
6、 决算
(1)甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程,按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款,最后预留30%资金验收合格后付清。
(2) 混泥土边墙:横平竖直、垂直偏差小于3%,直线误差小于3厘米,灰浆标号要配足,必须美观、光滑。
(3) 混凝土:必须按标准级配用料,强度达到和超过设计标号(经质量检测认定)。
(4) 钢筋混凝土:除按混凝土质量检测必须达到要求外,必须按施工图配制钢筋和制安。
(5) 渠道成型后:不漏水、渠道盖板底面脱模后、平整、无蜂窝和漏筋现象。
(6) 严格控制施工尺寸,工程量的决算只按施工要求计量,超量由乙方负责。
7、 工程安全:乙方所安排的施工人员、设备等安全乙 方负责。
8、 责任
(1) 甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。
(2) 乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负。
9、开完工时间: 年 月 日开工。年 月 日完工。
11、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
12、本合同经甲乙双方签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规等的规定,为明确甲乙双方在本工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务按设计质量要求全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意,签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:
(二) 工程地点:
(三) 工程范围:
(四)工程承包金额:按甲乙双方约定单价收方计算金额,不能计量的工程按记日工结算。(浆砌片石单价:元/M3 、混凝土单价: /M3)
第二条 工程期限
根据双方协商,工程期限自20xx年 4月 20日起至220xx年 5月30日止,没按期完成工程任务扣取20xx元。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及相关国家质量标准进行施工,确保工程质量。工程验收时,按图纸和验收标准执行。
第四条 工程款结算
工程进场后,按完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时,乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金,在工程交付并经验收合格后,一次性付清余款。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方提供施工图纸等资料,乙方必须严格按照设计图纸进行施工。
2、甲方提供材料需在乙方塔机施工范围内,如需二次转运,费用由甲方承担。
3、甲方派驻代表现场进行技术指导、质量监督、检查及质量送检。
4、工程完毕后,甲方应组织专门人员在 30 日进行验收。
5、工程范围 由甲方承担。
(二)乙方责任
1、乙方所有进场人员必须听从甲方的管理、安排,严格按安全施工规范及质量验收规范进行施工操作,并做好相关资料。
2、乙方施工过程中须制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育和管理。如发生安全事故,由乙方承担全部责任。
3、砼、砂浆配合比由甲方提供,达不到强度乙方不承担责任,因施工造成的质量事故由乙方负责。乙方应在保证质量的前提下节约材料,如发现乙方有故意浪费材料的情况,甲方有权视情节轻重处以3—5倍的罚款(如擅自调整配合比、地上散落的材料收捡等)。
第六条 违约责任
1、达不到质量要求的除承担返工损失外,还要承担由此给甲方造成的停工费用及水、电、建筑材料费用。(做资料费用由甲方承担)
2、不按安全操作规范施工且拒不听从现场管理人员指挥的,视情节轻重甲方有权处以200—20xx元的罚款。
3、不能按合同工期及甲方下达的工程进度计划完成施工任务的,除赔偿由此给甲方造成的直接损失外(管理人员工资、设备及周转材料租金),根据情节轻重甲方有权按每误工一天处以200—20xx元的罚款。
4、乙方在施工过程中如因管理不善造成材料浪费,例:发现100Kg以上的砼或砂浆块等,甲方有权处以200—20xx元的罚款。
第七条 乙方擅自转包合同的,一经查证落实乙方所完成工程量中无条件扣出壹万元付甲方违约金,另外还要承担由此给甲方造成的经济损失,并解除合同。
第八条 其它未尽事宜甲乙双方另行协商,对本合同如有争议可申请仲裁。
第九条 本合同经甲乙双方签字后生效,至本工程竣工验收合格,结清工程尾款,保修期满后自动失效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:
发包人(甲方):扎囊县沙包锑矿
法定代表人:
承包人(乙方):
法定代表人:
经甲乙双方友好协商,甲方将扎囊县沙包锑矿___号井采掘工程承包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:扎囊县沙包锑矿采掘工程
2、工程地点:扎囊县沙包锑矿____号井
第二条 承包内容
1、乙方负责对甲方扎囊县沙包锑矿____号井的采掘工程。
2、乙方对承包范围内工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
第三条 合同有效期
工程开工至工程结束,具体开工日期以甲方通知为准。工期结束日以甲方通知为准。
第四条 合同价格
本工程结算单价:掘进按__________元/米(大写:___________) 、 采矿(包括出矿)按_________元/吨(大写:_________)为标准进行结算。
出渣_______元/米(大写___________), 巷道支护(木支护)_______元/拱(大写:________)。
第五条 结算与付款
1、工程量:乙方根据甲方要求将开采的矿石运输到指定地点,经甲方验收合格后双方测量确定采矿量。甲方有权根据生产要求,随时要求乙方暂停开采。
2、除本合同第四条之外,甲方不向乙方支付任何款项。乙方承包价款包括但不限于机械燃料费、修理和日常维护保养费用、员工工资、奖金、各类津贴、劳动福利保险和学习培训、技术措施、赶工费用、税费,人员机械进退场费用,安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑,并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。
3、质量:工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起5日内组织专门人员在进行验收。具体验收质量已甲方要求为准。如乙方对甲方的质量验收标准由异议,可向有关机构提起鉴定。
4、结算时间:采掘进尺及采矿量每月月底进行验收一次,结算以甲方的验收报表为准。如乙方对甲方验收报有异议的应当在5天内以书面形式向甲方提出,否则视为接受。
4、付款:双方在确定验收报表及结算单后于次月十五日前付款。付款时乙方应当向甲方开具发票。
第六条 甲方权利与义务:
1、按部颁规范标准,对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理,进行监督检查。
2、根据对乙方在施工中的违章违纪行为,甲方有权予以处罚或终止合同。
3、工程质量达不到约定标准时,甲方有权对乙方开采不合格的巷道不予结算款项。
4、甲方技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,及工程的验收;
5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;
第七条 乙方权利及义务:
1、全面履行施工合同约定事项,严格按现行质量、安全标准、规程进行施工,确保正常施工。
2、乙方应按照编制的施工方案,合理组织施工和机械车辆调配。
3、乙方在施工过程中发生的水费、电费等由乙方按计量表向甲方定期交纳,或由甲方在付款时扣除。
4、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人。
5、乙方应按约定足额、按期向劳务人员支付工资,否则,由此发生的一切责任均由乙方承担。
6、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。
7、乙方进场后,乙方应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰),若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失,由乙方承担一切责任。
8、如果在现场开采工作的过程中,发现电线、水管管道,或者其他公共设施受到损坏,乙方应及时报告甲方。乙方根据有关指示,
负责修理那些被损坏的公共设施,并恢复原状,费用由损坏方承担。
9、乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用,且不得以任何理由停工和向甲方提出经济补偿要求。
第八条 工程分包:
1、乙方将承包的工程非经甲方同意,不得进行任何形式的转包、分包;
2、如甲方同意分包,分包工程价款均由乙方与分包单位结算。
第九条 安全文明施工
1、乙方应制定安全措施及安全制度,加强对现场施工人员的安全教育,应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。承担施工过程所发生的一切安全事故、交通事故均由乙方承担全部责任。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
3、施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,处理交警、城管、运管关系并承担由此发生的费用及罚款。
4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的垃圾,不得随意倾倒;工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,承担垃圾清除外运及相关的一切费用。保证施工场地清洁符合国家有关规定和文明施工要求,交工前清理现场,并拆除全部临建设施。
第十条 安全防护
1、乙方在施工开始前指定安全防护措施,防护措施费用由乙方承担。
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,指定相应的安全防护措施,由乙方承担安全防护措施费用。
第十一条 事故处理:
1、在事故过程中发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,并由乙方承担发生的费用。
第十二条 违约责任
1、甲方不按时付款的,按照同期银行贷款利率承担违约金。
2、如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿。
3、如在施工现场发生聚众斗殴事件、赌博,每次罚款乙方5000元;
4、出现下列情形之一的,甲方有权解除合同,并按已完成并经甲方验收合格的工程量的50%结算给乙方。
4.1 乙方未按协议要求,配备专业人员进行工作,或者配备的人员不具有从事本协议项下专业工作的知识、经验和水平,经甲方要求调换或者增补,乙方在三日内不调换、增补或调换、增补仍然达不到要求的;
4.2 乙方转包或分包本合同的任何权利和义务的;
4.3 如因管理混乱,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正不能达到要求的;
4.4乙方违反本合同约定的其他义务,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正不能达到甲方要求的。
4.5乙方未能按规范要求及施工方案、进度组织施工的,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正后仍不能达到甲方要求的;
5、乙方应在接到甲方解除合同的书面通知之日起3天内进行人员、机械撤场,清理完全部临建设施。如乙方未在3天内撤场的,则每迟延一天承担违约金20xx元,甲方有权在向乙方支付的款项中直接予以扣除。
第十三条 合同解除
1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
2、乙方有以下情形之一的,甲方有权单方解除合同,工程款按已完成并经甲方验收合格的工程量的65%结算:
2.1乙方未经甲方允许私自将承包的工程进行转包、分包的;
2.2乙方未按约定足额、按期向劳务人员支付工资,严重影响甲方施工、办公的。
3、甲方有权提起15天书面通知乙方无条件解除合同。
第十四条 争议解决
甲方乙方在履行合同时发生争议,双方进行调解;调解不成的,向合同签订地漳县人民法院起诉。
第十五条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效;
第十六条 其他
1、本合同未尽事宜经双方协商可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本一式两份,由甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力;
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 住所地: 住所地:
合同签订时间: 年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分协商,结合工程具体情况,本着互惠互利的原则,甲方将工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同,以供双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、保温形式及保温层厚度:胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm。
4、执行标准:现行保温相关标准和图集以及按设计图。
二、承包范围:
外墙外保温。
三、承包方式:
包工包料(乙方自行负责材料采购及组织施工);包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格。
四、合同工期:
工程总工期约 天(不可抗拒的因素除外),每栋进场日期到施工结束,具体进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。
五、合同价款、结算方式及付款方式:
1、本工程暂定工程量为:保温部分约51000平方米,非保温部分约24000平方米(以现场实际施工面积为准。)最终结算方量以双方现场实际收方为准。
2、本工程保温部分包干单价为:25mm厚为39元/平方米,30mm厚为40元/平方米(其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收)。非保温部分包干价为 元/平方米(非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥)。
3、结算方法及付款方式:每月按工程进度的80%支付工程进度款(每月的25日计量,次月的10日前支付工程进度款。)。工程大面积完工后支付至总工程款的'80%,保温工程单项验收合格后,一个月内支付至总工程款的95%,其余5%作为工程质量保修金,从保温工程完工之日算起,一年之内付清。
六、甲方的权利和义务:
1、有权审定乙方编制的施工方案,对乙方施工中的工程质量、工程进度、安全文明施工等实行全过程的监督管理,定期或不定期对施工现场的质量、安全文明施工情况进行检查,对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定以及损害公司形象、信誉的行为有权制止。
2、应提供完整的施工作业面给乙方,甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工,如遇特殊情况,甲方应提前通知乙方,双方友好协商。
3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房。
4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。
5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收,逾期不验收则视为认同该工程合格。
6、应按合同约定支付工程款。
七、乙方的权利和义务:
1、认真履行本合同,重合同,守信用,依法建设,守法经营,维护甲方的信誉和形象。
2、参加甲方组织的现场交底,拟订施工方案和进度计划。
3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量、安全文明的监督、管理和检查,自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定。
4、指派 为乙方驻工地代表,联系电话 ,负责合同的履行,按要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。若因质量原因造成返工,由乙方负责完成。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查记录,编制工程结算。
八、质量、安全、文明施工管理:
1、本工程质量等级确定为:合格。
2、本工程安全、文明施工达合格。
3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监督和检查,并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定,接受甲方管理人员的监督检查,认真作好施工现场的安全、文明施工工作,做到标准化管理。
4、如甲、乙双方有争议时,以政府质监、安全部门认定为准。
5、乙方施工人员进场后,甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。
九、违约责任:
1、甲方应按合同规定的时间付款,每延迟一月,应按未付工程款总额的5%作为违约金赔偿给乙方。
2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用,则应承担每延误一月所应承担的工程款5作为违约金。
十、其他约定:
1、垂直运输(指施工升降机但不含施工吊篮)、脚手架、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供。
2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。
3、双方在本合同履行中发生争议,首先协商解决,当协商不成时,可向原告方人民法院起诉,由人民法院裁决。
4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。
5、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日