温州工程承包合同(水池土建)(精选30篇)
甲方;
乙方;
依据《劳力合同法》制定本合同。
一、 承包方式;
乙方包工包料的形式,工具自备,伙食自理,工人进场后制订花名册,乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案,
二、 承包单价;
砼捣制按建筑每平方米 元单价计算,单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。
三、 施工管理要求
分项工程承包后由乙方自行组织施工,并按有关施工规范标准组织施工,积极配合甲方要求进行施工,自负盈亏 ,不得违法转包,所有人员要听指挥,服从管理,所有工人必须持证上岗,电线严禁乱拉乱接,严禁违章作业,严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故,由公安机关处理。
四、 质量要求;
乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工,现场施工时由现场施
工员验收后,交监理验收,以区建委质监站验收为准,有不合格的返工到合格为止,所有损失的材料由乙方负责。
五、 工期要求
从本合同生效后,工人进场之日算起,到 年 月 日止。
六、 付款方式;
按工程进度的80%结算,余下的20%待工程初检验收合格后,10天内一次性付清。
七、 安全措施;
工人进场后必须进行三级安全教育,班长要做好班前安全教育工作,班长要督促工人注意安全,并做好安全防范工作,班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥,严禁违章作业,如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的,必须承担一切法律后果及经济损失,凡违章作业造成的安全事故,由违章者自已承担,在施工过程中发现有不安全因素,要及时向施工员或质安员报告。
八、 安全管理指标;
1. 安全职责;
本工程杜绝重大伤亡事故,班长负有对工人安全责任
2. 伤亡事故控制指标;
无伤死亡事故,无重伤事故,月工伤率在0.3‰以内,年工伤率在36‰以内,月直接经济损失500元以下,年直接经济损失6000元以内。
九、违约责任;
由于一方的过失,造成合同不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任,如双方都有过失时根据实际情况,由双方各自分别承担相应的违约责任,协商不成时由法院判决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据工程建设需要,甲、乙就 工程 单 项工程承包事宜,达成协议如下:
一、工程名称:
二、承包范围及内容:
三、承包价格及结算方式:
四、质量及工期要求:
1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格,否则、因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、本单项工程工期为年月完工。乙方必须按照甲方的施工进度完成计划进行施工,不的拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施、赶工费用由乙方负责;否则,甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式;
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款,经双方协商,甲方向乙方支付工程款的进度如下:
经甲、乙双方约定,工程完工后,乙方应留 %的工程款作为保修金。保修期为 年,保修期满,甲方结清余款给乙方。
七、其它事项:
1、乙方进场后,甲方向乙方提供以下设备及用具:
乙方自备以下设备及工具 。
2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具, 如有损怀和遗失, 乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的管理,遵守一切规章制度。否则,甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方须约定的事项:
八、本合同签订之后,双方不得后悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字后即产生法律效力。
甲方(公章):_________
______年______月______日
乙方(公章):_________
______年______月______日
甲方:
乙方:
经双方协商, 主体工程粉刷工程承包给泥工作业班组,承包价为 元/m2,订立以下协议:
一、 承包内容:
1、包括所有的泥工工程,自带泥工所有机械设备,及临时设施和增减工程量(包括基础开挖时平土和少量开挖)不加所有任何临工。
2、其它,包括平屋面和坡屋面。主体装刷施工过程中楼内卫生的打扫。
二、工程质量等级:
该工程质量等级为优良。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按安全技术操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任由乙方全部负责承担。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚 %.
5、乙方认真按照施工技术交底施工,做好下班前的质量检查和分项工程质量自检,负责施工的工程质量必须达到质量验评标准中优良的规定,教育本组人精心施工保护成品。在施工中发生超出质量验评标准的一律不给予计算工资,不合格的一律返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
6、乙方施工完的每道工序必须经项目部技术质量人员复检合格之后,方可进行下道工序施工。
7、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。
8、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金,按工程保证金总造价 %,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,班组作业完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
9、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金,按工程保证金总造价 %,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
四、承包款结算方法:
乙方必须每月3日前报上月工作量(如在3日后上报则与下月一起结算),履行签字手续后结算完成工程量的 %工资,工程全部竣工后经有关单位验收达到优良标准后一年后结清全部承包款。
五、质量要求:
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工种质量达到《国家建筑工种质量验收评定标准》的优良等级并要求所有工序一次成活,凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权责令其返工,返工费用由乙方承担,并扣罚款500元/次。
2、严格执行质量:“三检”制度,每道工序完成后乙方根据甲方要求首先进行自检,互检,交检并做好记录,合格后方可要求甲方安全员验收,对不进行自检,互检,交检或无记录与事实不符,即要求甲方安全员验收,每发生一次罚款200元。
3、甲方质检员,施工员在施工过程或验收评定时提出的整改的整改不及时的,整改后仍达不到安全要求的每次扣除押金200元。
4、墙,柱,梁严出现移位和错位现象,若出现类式现象,按每处500元进行罚款,并承担返工及材料费用。
5、所有预留洞,预埋件,包括拉墙筋埋设不合要求造成返工的一切材料费,人工费由乙方负责,不合要求每处罚500元/处。
六、进度要求:
1、乙方必须按甲方下达的控制工期的进度作业指今计划按期或提前完成。
2、甲方每7天对乙方施工进度进行检查考核,对乙方连续2次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,待本工程竣工验收后方可结算,乙方必须服从。
3、甲方下达的进度计划,乙方班组必须按计划提前完成,不能按时完成任务的,由甲方另派人员完成,人工费按市场工资的2倍计价,从乙方工程款中扣除并视情节给予100~500元处罚。
4、整体工期控制0.00以上到封顶 天。
七、安全要求:
1.乙方必须严格执行国家地方和项目制度的安全技术规程,安全管理细则,安全管理制度及治安管理条例,对甲方提供的安全设施乙方检查后方可使用。
2.乙方必须做好进场及日常安全工作,有兼职安全员。
3.乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员有很强的安全意识,必须严禁和杜绝违章操作。
4.由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成人员伤害费用单次在20xx元内由乙方承担一切责任,属乙方操作不当或违章操作等自身原因发生重伤或伤亡事故,甲方在扣除底数20xx元后承担事故30%,其它责任均由责任方承担。
八、文明施工:
1.乙方在施工期间应加强班组内文明施工教育搞好现场文明施工及住宿范围内的卫生。
2.乙方作业层及施工现场材料堆场的堆放必须在甲方指定地点做到整洁,整齐有序。
3.乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点。
4.乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业,野蛮施工以及赤膊,穿拖鞋,骂人,争吵,扯皮打架等不文明行为。
5.在施工现场严禁无理取闹,工地上严禁大小便,严禁酒后或带病及不戴安全帽上班,工人在上班时被甲方发现不戴安全帽当场罚款每人每次50元,所有工人上岗必须持身份证跟甲方登记办理手续后,进行安全教育,再进入工地作业,否则违章违规作业所造成的安全事故由乙方承担一切经济和刑事责任。
九、双方责权:
1、甲方责权
(1)甲方负责乙方办理有关证件〈包括外来就业证,暂住证,项目出入证等〉办证所需费用由乙方承担。
(2)甲方根据工程进度情况安排乙方工作,并对乙方进行技术交底及技术指导,解决工作中遇到的技术难题。
(3)甲方向乙方提供相关图纸一套。
(4)甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排人员,有权勒令乙方停工直至终止合同,按乙方完成工程量的50%结算工资给乙方。
(5)由于建设方原因,外界因素或不可抵抗的自然因素造成停工甲方不作任何补偿。
2、乙方责权
(1)乙方必须提供合格及经验丰富的生产工人,年龄在18-50岁以内,并提供身份证复印件。
(2)乙方必须按照工程图纸,甲方施工方案,工艺标准技术交底以及甲方其它要求进行施工作业,按期保质保量,安全地完成所承担的施工任务。
(3)乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,领班及负责人必须参加每星期举行的例会,不得迟到和请假。
(4)乙方承包人及组长不得擅自离开施工现场,必须保证28天出勤,且每日早晚均向甲方管理报到,偶尔离开须向甲方负责人请假,并委托代理负责人。
(5)乙方应有一定的经济基础,甲方由于其它原因未能按时付款,乙方应自行保证施工人员1个月的生活费。
(6)乙方人员必须听从甲方指挥,如乙方不能满足甲方对其工期,质量,现场安全文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的损失由乙方负责承担。
(7)乙方在施工操作时,须戴好安全帽,不准赤脚或穿硬底鞋进入施工现场上班,如违反每人每次罚款50元,乙方操作人员如在外架上将架管件,建筑材料垃圾抛下架,发现一次罚款500-1000元/次,造成后果一切由乙方负责。
(8)乙方在施工中做到节约材料,不得长材短用,不得浪费偷窃,否则按损失材料价值加倍罚款。
(9)乙方必须爱护施工机械凡因乙方违章操作造成直接经济损失,安全事故概由乙方负责。
(10)在施工期间若遇春插,双抢,晚收,乙方不管任何条件应保证满员,甲方不发任何津贴。如乙方违反,造成工程损失由乙方全部承担,损失费用在结算中扣除。
(11)在阶段性领工资时乙方向甲方施工组提供该组工人签名的授权委托书。
十、其它:
1.签订劳务合同一周内,乙方必须将进场人员造册并身份证复印件,照片2张,办理有关证件,费用乙方自理。以保证队伍人员稳定。甲方有权对乙方人员随时进行检查核对,一旦发现乙方人员与花名册不符所发生的伤亡施工,甲方将视其为私招雇,勿论原因,一切后果由乙方负责,所发生的一切费用由乙方负担,并按项目规章制度对其处罚。
2.双方签订劳务合同后,乙方须向甲方交纳贰万元质量信誉保证金,否则双方所签合同自行失效,甲方根据工程进度情况分别在主体封顶后返回保证金的50%,其余部分在竣工验收后一个星期内返回剩余保证金。
3.乙方承包工程内容不得转包,否则不予结算,并清退出场。
4、乙方自备所有劳保用品:安全帽,雨衣,雨鞋,手套,扫把,雨雪施工准备(费用在工程结算中扣除)工具。
5、乙方自行交纳政府扣缴劳务税(个人所得税)不由甲方扣缴。
6、乙方不得在施工中途中进行罢工和不能以任何理由要挟甲方加工资,如有类似发生,且不听劝告,甲方有权无条件辞退乙方,不退还信誉保证金,只付给乙方结算工资的50%。
7、未尽事宜,由双方另行协商,另作补充条款。
8、本合同一 式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。自双方签字之日起生效,甲方付清工程余款后自行失效。
十一、双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
甲方签字: 乙方签字:
日期:
发包方: (以下简称甲方) 身份证号:
承包方: (以下简称乙方) 身份证号:
一、协议内容:甲方委托乙方对房屋进行装饰施工。
二、房屋总面积
三、装修工程总造价 元,大写元 整。
四、分期付款方式:
首期:甲方先付 元,订金给乙方;
二期工程装修到一半时,甲方再付 元给乙方;
三期工程完工后十天内进行验收报告,合格后甲方再付 元给乙方。
五、工程完成期限:本工程工期限 年 月 日起至 年 月 日止,共计 天,如果到期还没完工甲方有权对乙方按每天工程总价格的0.5%罚款、
六、备注:
七、乙方应做到安全文明施工,如有违法被罚则与甲方无关,由乙方自负,乙方的施工人员必须注意安全,在施工期间发生的一切工伤事故,与甲方无关,乙方自负。
八、精心施工、认真负责、打造精品工程、保质保量完成任务。
九、工程在施工中,甲方更改施工方案,甲方应提前给乙方协商,乙方可另计单价。
十、违约责任:本协议双方协商签订后共同遵守,甲方有意违约,应提前给乙方协商,如乙方不同意,甲方必须赔偿,乙方工程造价价格30%作为违约金,另外已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。乙方未经甲方同意中止合同,则乙方必须赔偿甲方工程总款的30%作为违约金。
十一、保修期限:自甲方验收合格起算,保修时间为一年。
十二、协议到期,甲方如有意续约,应在计划时间内与乙方进行协商,本协议共一页一式二份,甲乙双方各执一份,双方在合同有效期内,如发生纠纷,原则上采用和平协商,如协商不成可向当地人民法院提交诉讼解决。
甲方认可签字:
乙方认可签字:
确认日期: 年 月 日
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据 工程施工需要,甲方应乙方要求,同意乙方承包部分分项工程施工,为了明确双方职责,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神,经双方协商签订合同如下:
第一条、工程名称及地点:
第二条、工程范围及内容:按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。
第三条、承包方式及单价:本合同采用单价承包方式,即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底,节约不退,超支不补。
第四条、施工期限:
自 年 月 日开工至 年 月 日前完工,共 天。若乙方未按期完工者,按承包分项累计总金额每天罚款2‰,若乙方提前工期,甲方根据总工期的要求,可按承包工程质量及进度情况奖励 元。
第五条、履约保证及工程款结算
一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金,履约保证金额度为分项工程合同金额的8%,即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出,甲方有权收回发包给乙方的工程,终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故,则处理该事故的一切费用由乙方负责,并从乙方缴交的履约保证金中先予支付,由此产生履约保证金与本合同约定的差额,在今后工程款结算中扣留补足。
二、甲方不预付乙方工程预付款,乙方在未向甲方提出计量结算之前,甲方不预借工程款。
三、甲方每月20~30日对乙方完成的工程进行验工计价,按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价,计算工程进度款(计价清单格式附后),甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后,确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款,均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后,7个工作日内拨付给乙方。
四、甲方在乙方每月工程计价时,按每期计价金额扣留10%,作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内,本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。
五、工程质保金退还。工程竣工之后,其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满,甲方在收到业主退还的工程质保金后,15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准,甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用,返修工程待业主验收合格,甲方收到业主退还的质保金后,甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。
六、甲方将以总承包人身份,对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责,所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。
第六条、工程质量
一、本工程质量等级为 。
二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构,实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。
三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。
四、在施工过程中经甲方检验,发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者,乙方必须返工重做,所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量,甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工,则通过甲方签认后,所产生的损失由甲方负责。
五、工程竣工验收质量不合格时,甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复,承担全部返修费用,并赔偿甲方由此造成的一切损失。
第七条、安全生产:
一、在施工过程中,为了保证本合同工程的安全,保护工地周围建筑物,居民来往车辆和人员的安全,乙方应当采取有效的防护及安全措施,并承担所需费用。
二、乙方应按照“安全为了生产,生产必须安全”的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产,建立健全劳动安全生产教育培训制度,教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产,加强安全技术管理,由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故,其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理,统计报告等工作均由乙方负责。
三、甲方根据乙方的要求,可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。
四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理,并协助甲方管理好施工队伍,若乙方施工队伍发生任何治安事件,除乙方承担全部损失外,甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。
第八条、物资供应、施工机具:
一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许,乙方不得私自购买,乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划,甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分,甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。
二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责,如果需要甲方协助采备,甲方尽可能给予支持和提供方便,费用由乙方负责。
三、乙方需要甲方协助维修生产工具,应按甲方规定交纳维修费。
四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备,其费用另签租赁合同。
五、乙方所需生产用电由甲方提供,其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。
第九条、现场管理:
一、乙方除工地负责人外,乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性,(乙方授权管理人员一览表)附后。
二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合,保证施工顺利进行。
三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,指定专人负责保卫工作,严禁偷盗现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
四、乙方要保持施工人员相对稳定,禁止合同外人员出入现场和住宿。
五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。
第十条、附则
一、本合同未尽事宜,经双方协商,可签订补充协议,合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准,任何口头合同、协议无效。
二、本合同自签订之日起生效,在工程质量保修期满后,结算余额后自行失效。
三、本合同签订地点为。本合同今后发生有关法律纠纷,应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本合同正本贰份,甲、乙方各执一份,副本五份,甲方执四份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规的规定,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼架子搭设工程以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西
3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。
二、承包范围及内容
1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段工程7、8、9、10号楼、车库外架搭设工程包括:外防护架子的搭、拆,卸料平台的安、拆,安全通道的搭、拆,临边、洞口防护栏杆搭、拆,施工现场防护棚的搭、拆,水平防护的搭、拆、安全围栏搭、拆,二次防护架的搭、拆等施工范围内的所有防护工作内容。
2、承包具体内容:提供安全防护所需的有关材料计划,材料进场的上、下车、堆放、搬运、钢管刷漆、安全防护的搭设及拆除,挂安全防护网、安全标志标牌,施工中甲方除提供塔吊运输外,所有施工所需的工具、安全帽、安全带、安全绳由乙方自理,所有材料按甲方现场施工人员指定地点分类堆放,及时清理施工现场,做到工完场清。
三、承包单价及付款方式
1、承包价格及计价方式:本工程所有架子搭设按建筑面积包干计算,单价14.50元∕m2(大写:壹拾肆元伍角每平方米)。,包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用。
2、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
四、工程质量要求
1、 严格按照脚手架搭设施工方案进行施工,按施工规范及验收规范进行操作,与其它工序或工种紧密配合,确保所完成工程质量符合安全文明施工标准。
2、乙方严格按照现场管理人员技术交底的要求进行施工,每完成一道工序及时向项目提交完工报告,组织验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。
3﹑甲方提供施工场所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做到堆码整齐,条条有序。
五、 双方的责任
(一):甲方责任
1、提供给相关的施工图,主要建筑红线,轴线,控制基线和标高、施工现场将水、电源接到指定位置,施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
5、协调与其他工序或工种的合作关系。
(二):乙方责任
1、按特种作业规范要求,上架人员须持《特殊工种作业许可证》上岗,并将所持证件复印件交项目部保管,配置工程施工所需足够的人力和物力,并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动,保证其在合法范围内,编制专项施工方案,报项目部同意后方可实施;
2、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底,进行安全文明施工交底,严格执行高处作业的操作规范,督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具,若有违者,发现一次罚款100元(从乙方工程款中扣除),服从甲方有关人员的检查、指导与监督,保证工期和质量,坚决杜绝违章作业和违章指挥;
3、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余材料要妥善收集整理,搬运到现场施工人员指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料丢失及浪费,由乙方全额赔偿并罚款500元。
4、服从工程建设大局需要,主动配合其他工序或工种施工,不扯皮,不推诿,不得出现以我为主,以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
5、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
6、施工现场的安全防护措施未按规范要求搭设或搭设不到位,经现场管理人员检查不合格,验收费用由乙方承担,负责在规定时间整改;如不按期整改罚款1000元。
7、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
六、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20_0元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的,超过部分由甲方承担70﹪的费用,乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20_0元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用。
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-1000元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-1000元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-20_元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款100-500元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任并处罚款1000元。
七、 保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险,已经在其他工地购买的,须将保险凭证的复印件交甲方审核,否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
八、 材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购,乙方按需领用,用量不得超过规定损耗,超过部分由乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收货,若发现质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理。
3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿。
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
九、 施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收,以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容,施工场地检查及工程安全验收,甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工现场内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
十、 违约责任
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、乙方故意拖延工期,每延误一日按1000元每天处罚。
2、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。
3、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
4、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并罚款20_元。。
5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。
(三)、争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解,协商不好时,双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
十、 合同履约保证金及退还元整);
2、履约保证金的退还时间:甲方在本工程主体框架完成后将履约保证金一次性退还给乙方。
十一、 合同履约、解除
1、施工过程中,若乙方没有足够的财 力物力导致整个工程进度滞后或停工,甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前,总包合同终止时甲方可解除合同,乙方接到通知,本合同签订后,乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元(大写后应停止施工,甲方支付乙方已完的工程劳务费70%;
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员,并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前,必须提供给工程各单位使用,乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后),如需继续留用,则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份,甲、乙双方签字、盖章后生效,各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):临沂华*冷库工程公司
基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程,为了明确双方责任和义务,保证工程顺利进行,根据《民法典》《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,达成如下条款,以兹共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。
二、工期
本合同工程总工期为个日历日,工期起算日期:为本合同签字之日起计算。(除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外,在任何情况下,乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。)
三、工程造价及付款方式
1、工程造价:工程总造价为附件的确认价格,包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等,在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干,不因物价上涨或下跌而变动。
2、付款方式:
①、总价款分三期支付:
第一笔款:总价款的60%即元人民币(¥);支付条件:工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。
第二笔款:总价款的35%即元人民币(¥);支付条件:工程完成50%后3日内支付。
第三笔款:总价款的5%即元人民币(¥);支付条件:工程完成100%后3日内支付。
②、付款方式为:银行转账(账号)
四、甲方义务
1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况;
2、在施工期间给予乙方施工必要方便,提供水源、电源、材料堆放场地。
3、按照合同的规定向乙方支付款项;
4、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收;
5、按照本合同约定及时履行义务;
6、若因甲方不履行合同义务,致使乙方无法施工的,对此产生的责任乙方免责;
7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议,在2天内予以回复或解决;
8、不得对乙方的施工故意进行刁难,对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工;
9、若增加工程量、变更设计,需及时通知乙方,以便乙方施工;
10、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的及时审核,以作为工程决算的依据。
11、提供冷库工程的平面布置图。
五、乙方义务
1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。
2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。
3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准,且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。
4、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具(若有)等交付给甲方。
5、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境:结构、排水、电力等系统,如现场情况与图纸不符,及时与甲方相关人员沟通。
6、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工,工程设备安装完成后,乙方必须负责免费调试,保证无任何操作故障。
7、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。
六、工程设计的变更
1、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计;
2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并提供修改或变更设计方案,经甲方确认后方可继续施工。
七、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。
2、乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责,与甲方无任何关联。否则,由于上述原因所造成甲方损失,均由乙方负责赔偿。
3、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险,应对其进行安全教育,并对其安全负责。
八、材料设备供应
1、本工程所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。
2、乙方负责采购的材料、设备,应按照设计和国家有关标准采购,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。
3、乙方需要使用代用材料时,必须征得甲方书面同意。
九、竣工验收
1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收,甲方组织有关人员验收合格后,双方在《验收单》上签字确认,《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。
2、在工程全部验收合格后,工程移交甲方后,乙方离场,工程自移交后毁损风险由甲方承担。
3、若不能通过验收,乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。
十、质量保修
1、本工程的保修期为壹年(拾贰个月),自验收之日起算;
2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外),乙方负责免费保修及更换配件。
3、保修期内工程或设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后12小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。
十一、违约责任
1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。
2、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复;对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修。
3、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项,若逾期不支付,须向乙方承担未支付款项10%的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。
4、因甲方的原因导致乙方无法施工造成工期延误,乙方不承担由此造成的损失。
5、若因甲方故意拖延验收并在合理的期间三天内不进行验收,视为验收合格。
十二、其他条款
1、若未经双方同意,不得对本合同内容进行任何形式的修改或删除。
2、本合同履行过程中,发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同附件是本合同必要的组成部分,对双方具有约束力。
4、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力,有效期为一年。
5、其他未尽事宜双方协商解决
合同附件份
甲方(签章):乙方(签章):临沂华*冷库工程公司
签约代表:签约代表:
联系人:联系人:
电话号码:电话号码:
传真:传真:
日期:日期:
油漆工程承包合同
委托方(以下简称甲方):________________有限公司
施工方(以下简称乙方):_____________有限公司
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的起重设备油漆工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:_________________一、工程地址:_________________双胜厂区车间内
二、工程内容:_________________车间内六台起重设备油漆覆层
三、委托方式:_________________采取乙方包公包料的委托方式
四、工程工期:_________________
1、开工日期:_________________20__年2月20日,(以乙方工人开工算起)。2、竣工日期:_________________20__年3月20日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价(大写):_________________柒万伍仟元整
六、甲方的权利和义务:_________________
1、甲方应给现场施工人员提供施工所需的水、电。2、施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。3、甲方应配合乙方施工人员的工作;甲方有权随时监督乙方作业情况,如发现乙方工作不负责,则甲方有权立即终止合同。4、漆色要求:_________________。
七、乙方的权利和义务:_________________1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。2、按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。3、乙方须按时完成工程。若因造成工期延误,应赔偿工期延误损失费用。4、在施工中,如因乙方原因发生设备、人身等事故均由乙方承担赔偿责任。乙方应对其员工的安全负全责。
八、结算方式:_________________1、乙方开取全额增值税发票【含17%】给甲方,甲方以6个月的银行承兑汇票支付给乙方工程款。开工前,甲方先预付50%的货款,待乙方完工,甲方验收合格后开取全额增值税专用发票给甲方,15天付清余款。
九、后期保修承诺:_________________1、乙方在施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,五台为期5年,50T一台为期3年。2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。3、在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。
十、违约责任:_________________1、合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按本油漆工程承包合同总金额的10%作为违约金付给对方。2、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的3%。
十一、争议解决:_________________双方友好协商,协商无效,可向盐城市仲裁委申请仲裁裁决。
十二、合同效力:_________________本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效。
甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
日期:_________________日期:_________________
甲方:
乙方:
工本程项目钢管综合脚手架外架搭拆工程承包给乙方,为加强管理,明确双方的权限与责任,依据《中华人民共和国民法典》,遵循自愿、公平、诚实和信用的原则,甲乙双方达成如下协议,供双方共同遵守、执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包内容:
四、承包方式:
1、本工程经双方协商达成一致,采用承包宗旨。
2、本工程采用包工包料承包(含人工费、材料费、辅材费、机械费、安全文明施工措施费,其材料的装卸、运输、道运、现场清理归堆等费用。向甲方提供工程木工和临时所需的钢管及扣件,免费使用)。其中包括架体安全网、兜网、垫块等安全措施、外架搭拆,按有关要求钢管剪刀撑涂刷颜色(分色条纹齐整)、基础施工所需的室外梯、外架固定及顶撑的预埋、外架走道板满绑扎固定、施工所需的安全围护栏杆架体(包括楼梯、预留口、井口、基础临边、各临边防护等),钢筋网片安装及拆除(材料制作由乙方负责)。提升机架及搅拌机棚、安全通道及外挑防护棚、钢筋制作棚及塔吊附墙操作平台、以及施工期所有架体的维护等;另外工人劳保防护用品(安全帽、安全带、雨衣、水鞋等)、一切用具及机具、生活及住房所需的费用等均由乙方负责。
3、做好文明施工,严格遵守建设部、郑州市、工程承包单位及甲方有关安全文明施工的规定(详细内容见《安全文明施工细则》)。
4、包质量、包安全、包文明施工、包工期。
五、承包单价:
1、钢管外架综合单价元___ /m2(按图纸计算为—— m2),地下室及各层满堂钢管支模顶架乙方提供材料,单价 /m2(按实际搭设面积,其高度以m计算),若是业主甲方造成或其他原因引起的停工一个月以上除外,任何情况下不得调整单价。
2、在合同期有效内,乙方不得以工价上涨为由单方面采取停工手段胁迫甲方提高已确定的承担价格,否则视为违约,甲方有权终止合同,并要求乙方退出,乙方不准阻挠甲方另行安排施工班组进场,若阻挠造成的严重后果由乙方负责,若违约接受法律的制裁。
3、在施工期内,乙方不准以施工范围或变更为由向甲方提出任何索赔要求。
六、工程款支付与结算:
乙方的进度付款完成的外架___%时支付第一次进度款的____%,在主体封顶时支付第二次进度款的___%。由承包组将已完成的进度情况(附详报表工程量)上报由现场主管工长签字,项目技术负责审核后申报进度款,再递交主管负责人批准,于次月十五日约定支付工程进度款给乙方。其余工程款待工程整体拆除完成一个月内付清。
七、合同工期:
1、乙方搭设的外架期限为 个月(租期按实际开工为准)。若是乙方原因影响工程进度,租期应顺延,不计算其租金,并且所造成的损失费用由乙方承担(计算损失费用后当天扣款,乙方无条件接受)。
2、甲方租用乙方外架超期从 个月才计算超期租用费用,租用费按每天 元/m2(建筑面积计算),不增加任何额外费用。
3、具体工期按照甲方的进度计划安排。
八、施工质量及验收:
1、严格按照施工图纸和设计变更、以及项目部施工方案和要求通知施工,认真执行施工工艺标准,国家现行施工验收规范和操作规程,确保工程质量安全达到施工的要求。因质量问题及不按图或变更施工导致返工,造成的工料损失费,均由乙方承担。工程的验收方法、验收程序、验收标准按国家建设部、桂林市安监局、公司及项目部上报监理的约定及施工专项方案为准。
2、乙方在此明确对甲方所约定的质量标准及验收标准、验收方法、验收程序;若验收不合格造成工期延误的,引起甲方的一切损失由乙方负责承担。
九、施工安全及文明施工:
1、乙方提供特种作业操作人员的上岗证、安全网合格证等(若需要其它方面的资料应由乙方无偿提供)。
2、乙方对进场的工人进行“三级”安全教育,提高安全意识,严格遵守安全制度,认真执行安全技术规范、安全技术交底,加强自我防范意识;确保施工安全。
3、乙方旋工作业人员上班必须正确带好安全帽、系好安全带、不能穿拖鞋,如果发现不带安全帽、不系安全带、穿拖鞋上班人员给予每人每次______元的罚款。
4、乙方高空作业人员必须遵守安全操作规程,严禁往下乱抛物品,如果发现故意乱抛扔者,每人每次200无处罚,若发生安全事故,当事人需承担全部责任。
5、乙方施工作业人员严禁攀爬塔吊、乘坐物料提升机、自行开启提升机,违者给予_____元处罚。
6、乙方材料机械垂直运输严禁超重,起吊时必须绑扎后检查平隐,以免跌伤人,材料要轻吊轻放,并且及时分散。
7、乙方作业人员严禁酒后上班,上下班或作业中未按指定的安全通道行走、贪图方便攀爬外架或支撑走近路行为,被发现者每人给予____-元处罚。’
8、乙方按旋工安全规范作好施工质量、安全管理,指定安全、防火负责人,材料堆放整齐,保持道路畅通。凡施工朝间因乙方负责造成的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。备注:工伤______元以下医疗费由乙负责,安全事故费用在____元以上由甲方负责_____%,其乙方负责____-%,除了不可抗拒的自然灾害之外。
十、施工要求:
1、甲方提供协助场地给乙方堆放材料,但乙方必须专门派员看守、保管,乙方造成材料丢失甲方概不负责。
2、甲方用乙方各种材料不准乱锯,如有需要时通知乙方借用。
3、乙方搭设的架体经公司、安监站及相关部门检查,如存在质量、安全隐范、外观达不到要求,造成事故影响停工,乙方必须积极配合甲方管理人员的调配,需及时配合整改;并且对搭设的脚手架租期顺延。
4、乙方钢管脚手架、支模顶架的搭设必须符合相关规定及项目部专项方案和技术规范交底的要求,经相关部门及甲方验收后方可使用。如搭设的脚手架、支模顶架质量不符合要求,乙方必须及时无条件返工整改,费用自理;并且需返工整改时,与其他班组协商不能影响工序,否则造成其他班组的返工或窝工、停工等损失由乙方负责;同时损失费计算后当天扣款。
5、乙方搭设钢管脚手架或其他架体必须不能影响下道工序的施工,如拖延影响工程施工的进度,甲方有权终止合同协议及定制预付进度款额。
6、每层每段完成后必须将所有的材料清理干净(包括零星碎料),做到工完场清。如有发现示清理干净的材料,甲方施工及管理人员先书面通知乙方清理,1天内必须清理干净。否则甲方派人清理,清理的费用每工日甲方向乙方收取____元,并当时办妤清理费用手续,罚扣款由各班组长实施执行,清理费在当月进度款中扣除。最后完成工程的各种材料必须及时装运走,乙方不能有任何异议。
十一、管理要求:
1、严禁随意破坏安全设施或拆除、移动,如外架立网、平网、兜网、走道板、临边防护栏杆预留洞上盖板等,违者给予____元的处罚。若是发现其他班组造成的原因返工,通知项目部协调解决处理名。
2、乙方未经公司、甲方同意不得擅自搭设或拆除架体,否则给予处罚,若造成严重后果由乙方负责。
3、乙方在施工进程中,必须绝对服从甲方对工作量的分配。安排充足熟练的工人施工,必须在甲方规定的各节段施工进度时间内完成施工任务。如需加班时,乙方必须无条件执行。否则,甲方有权调动其它班组增援,乙方必须无条件配合。增援班组的单价每工日为____元。如工人素质差,工程质量达不到要求的,甲方有权终止乙方的施工任务。另外甲方有权更换其它班组进入,离场班组所完成的实际合格工 程量价值按____%结算。.
十二、工程管理若干规定:
1、乙方必须服从甲方的通知指挥,调配及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工,违反者,则按“工地管理条例”办理处罚(附:《工地管理条例》)
2、乙方做到绝对服从甲方工作安排,班组长每天必须在作业现场,未经项目经理或管理人员同意不得擅自离开工地。违反者,每次给予罚款_____元。
3、乙方领到甲方进度款后,务必及时发乙方工人手上,确保工人不因工资闹事、怠工。违反者,每宗罚款______元。
4、因乙方不听甲方的指挥,盲目盲干,只求速度不按图纸、技术交底和规范施工,造成工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方要求乙方停工或返工,由此造成的工料损失费均由乙方负责。
5、乙方在施工中途,借故离场,视乙方违约,则按已完成合格工程量的_____%结算,余下作为违约金;造成工程工期延误致使用甲方损失由乙方合部承担。若乙方无法按照进度计划完成任务,视为乙方违约(违约按照上款规定执行并退场),甲方不再继续安排新的施工任务。
6、乙方申请发放进度款时,务必编制工人工资放表,并由每个工人签字和记录身份证号码,送交甲方备案,否则,甲方拒绝给乙方付款。
7、乙方旋工任务及进度安排,是甲方根据施工流程和业主要求来掌握控制和调配。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条概况
1、装潢施工地点,____区南庄坪个体商业城
2、住房结构:砖混结构,私房两层,建筑面积______平方米。
3、承包方式:包工包料。
4、装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管、顶面,墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其它装修工程。
5、总价款万元(包括房屋清理费和材料搬运费)以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所完成工程后确定,该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。
6、工期:自________年____月____日开工至________年____月____日竣工,工期约天,另:如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。
第二条关于乙方职责的约定
1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责,对本次装修的质量和工期负责。如在施工过程中,产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理。
3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。
第三条关于材料的约定
1、全部工程用装修材料均由乙方提供,施工设备工具都由乙方提供。
2、乙方负责采购的材料,应符合设计要求的合格产品,甲方必须协助乙方办理验收手续,如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,甲方应即时向乙方提出,乙方仍表示使用的,因此造成的损失,由乙方全部承担。
3、乙方采购供应的装饰材料、设备,均应用本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪为它用,如乙方违反规定,应按挪用材料的.双倍价格补偿给甲方。
第四条关于工程质量及验收的约定
1、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
3、工程竣工:乙方提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知____日内组织验收,并书面办理验收手续。
4、工程保修期________年,从竣工验收确认之日起算,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行维修,并承担相应材料费用。
第五条关于安全产生的约定在施工期间,乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。
第六条关于工程价款及结算的约定
1、工程款付款方式,经双方认可,付款时间表如下:合同签订完毕,首付乙方10万元,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方5万元,所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后,甲方支付乙方5万元,所有工程竣工,验收合格后甲方支付乙方8万元整,剩余2万元作质量保证款,甲方入住三个月内支付,合计30万元整。
第七条违约责任
1、甲方未按合同时间付款后,逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期______天后,每逾期一天乙方向甲方支付_________元违约金。
第八条纠纷处理方式因工程双方发生争议时,双方应尽量协商,若协商不成时,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,本合同具有法律效力。
甲方:
乙方:
甲方:
乙方:
甲、乙双方经过友好协商,就长安风情街123号店铺装修工程由甲方承包给乙方施工,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例的原则》,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
1、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程内容:
1.3工程施工日期:20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日
1.4质量等级:合格
1.5合同价款:定为人民币 元。大写人民币: 元整。(此价格为不含税价格,按预算书项目,工程款项以最后实际面积核算为准,由乙方开立收据)
1.6任一方不可在未取得另一方同意前改变合同价款,若合同价款如因设计改变或其它因素增减,由甲乙双方协商后比照本合同12.2项办理。
2、合同文件组成:合同正本、图纸、预算书
3.适用的法律:《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》
4、图纸:图纸应由甲方审签方可使用;
5、甲方工作
5.1甲方在工程开工前应申请施工许可证,办理施工所需的各种证件、批件。
5.2清除施工场地内影响进场施工的障碍物。
5.3承担施工现场的水电费用。
5.4违约处理:因甲方违反本条各款造成工期延误时,责任由甲方承担。
6、乙方工作
6.1成品的保护要求:对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程,乙方有责任予以保护;否则,造成的损失由乙方承担。
6.2在乙方已完工的项目中,甲方已验收的或使用的,如遭受损坏时,由责任方承担。
7、工期
7.1延期开工:因甲方原因(如变更方案)而造成延期开工,可将竣工期限向后顺延;如甲方坚持按原竣工期限完工时,甲方除了提供赶工条件外,还应承担乙方的赶工费用(如工人的加班费和新增工人的工资等费用)。
7.2暂停施工:因甲方原因(如资金不按期到位)而造成的停工,除总工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;若因乙方的原因而造成停工,则由乙方自行负责赶工费用,竣工期仍保持不变。
7.3因天灾或人力等不可抗拒的原因而被迫停工时,可经双方协商并通过书面形式确定顺延工程期限。
8、工程款的支付
8.1 工程款项最后结算(即8.2.3与8.2.4部分)支付,以实际面积核算为准,合同签订时之
8.2部分先以先期预算表填写,工程完工后再进行后期更改.
8.2工程款分五期支付:
8.2.1 在合同签定时,甲方应付工程款项总额的5%(即人民币 元)作为施工手续费用备用款项.
8.2.1乙方进场当天内,甲方应支付工程总额的25%(即人民币 元)作为首期工程备料款。
8.2.2.基础工程快要完工时甲方再付给工程总额的50%,(即人民币 元)。作为木材等大件工程材料备料款。
8.2.3完工验收后甲方再付给工程总额的15%,(即人民币 元)。
8.2.4剩馀尾款5%(即人民币 元)甲方于验收日起算六个月后付予乙方,此期间视同保留款,以保证装修质量。
9、设计变更
9.1甲方变更原设计方案时,需在该项目施工前2天通知乙方,并在该变更图纸备忘录上签字。
9.2甲方要求增加或减少项目时,应相应增加或减少工程款,乙方应在双方约定的时间内向甲方提交增加或减少部分的图纸和报价,甲方认可后应在图纸上签字。
9.3凡甲方未在变更备忘录和增补图纸上签字的变更及增补工程,乙方可拒绝施工,并按原图纸施工。如因此造成的损失,其责任由甲方承担。
9.4因上述的原因影响工期时,双方经协商以书面形式确定顺延工程期限。
10、质量与验收
10.1甲方收到乙方的竣工验收报告后,应在2天内作出答复。如逾期不答复,乙方即视为同意验收合格。
10.2未经交付验收而甲方擅自使用的,视作验收合格使用,乙方概不负责。
10.3验收标准以双方认可并附于本合同附件之施工图纸、预算书、效果图等为准。(效果图为参考效果,验收时应排除电脑绘图之感观)
11、违约责任
11.1合同生效后,甲、乙任何一方不得单方违反合同,否则违约方应向另一方支付合同价款的5%作为违约金;或由甲、乙双方协商解决。
11.2甲方不按时付款时,乙方有权停工。甲方在接到乙方停工书面通知,2天内仍未付款时,乙方可以撤回工程队,其责任由甲方承担。
12、其它条款
12.1乙方要完善安全措施,文明施工。
12.2本合同中的未尽事宜,可增订补充条款,若补充条款与原合同中有关条款相抵触时,则以补充条款为准。
12.3本合同自双方完工验收合格,双方结清各种款项时失效。
12.5本合同正本两份,甲、乙双方各执壹份。
甲 方:
签定日期:X年XX月XX日
乙 方:
签定日期: 年XX月XX日
发包人(全称):
承包人(全称):
承包人资质等级:
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf- 99- 0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
第1条工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
1.4 工程立项批准文号:
1.5 资金来源:
第2条工程承包范围
2.1 承包范围:
2.2 工程总面积:
二、合同文件及图纸
第3条本合同文件及解释顺序
3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3) 中标通知书
(4) 投标书及其附件
(5) 标准、规范及有关技术文件
(6) 图纸
(7) 工程量清单
(8) 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和xx市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212- 20xx)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211- 20xx)、《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213- 20xx)、 。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸
5.1 发包人提供图纸日期及套数:
5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:
三、双方的权利义务
第6条监理
6.1 监理单位名称:
6.2 监理工程师
姓名:
职务:
职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条双方派驻工地代表
7.1 发包人派驻工地代表姓名:____________职权:____________
7.2 承包人派驻工地代表姓名:____________职权:____________
7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。
第8条发包人工作
8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:
(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:
(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:
(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6) 水准点和坐标控制点交验要求:
(7) 组织图纸会审和设计交底的时间:
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:
8.2 发包人委托承包人办理的工作:
第9条承包人工作
9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:
(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:____________,发包人承担由此发生的费用。
(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:____________,发包人承担由此发生的费用。
(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:
(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:
(8) 双方约定的承包人应做的其他工作:
四、施工组织设计和工期
第10条合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数____________日
第11条进度计划
11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,
视为同意。
11.3 群体工程中有关进度计划的要求:
11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工如发生:
因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
第13条暂停施工如发生:
因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
第14条工期延误
14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;
(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;
(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期;
(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工;
(6) 不可抗力及自然灾害;
(7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况;
(8) 其他可调整工期的因素:
14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。
第15条工期提前
15.1 工期如需提前,双方协议如下:
(1) 发包人要求提前竣工的时间:
(2) 承包人应采取的赶工措施:
(3) 发包人应提供的条件:
(4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担:
五、质量与检验
第16条工程质量
16.1 工程质量标准:
16.2 双方对工程质量有争议时,由___________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第17条隐蔽工程的中间验收
17.1 双方约定的中间验收的部位:
17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,承包人可自行组织验收,发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。
六、安全施工
第18条安全施工
18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
第19条事故处理
19.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。
七、合同价款与支付
第20条合同价款
20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
20.2金额(大写):____________元(人民币)(小写):元
第21条合同价款的调整
21.1 本合同价款按照招标文件中规定,采用____________方式确定。
21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式:
第22条工程量的确认
22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:
22.2 发包人核实已完工程量报告的时间: ,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。
22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。
第23条工程款支付
23.1 合同生效后日内,发包人向承包人支付本合同总造价的%为预付款。
23.2 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:
拨付工程进度款时间(工作进度、部位)
占合同承包总造价百分比
金额(人民币、元)
23.3 发包人应在确认工程量结果后____________日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。
23.4 工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后____________日内,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的____________%,结算总价的____________ %作为工程保修金。
23.5本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、材料设备供应
第24条发包人供应苗木材料设备
24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)
24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准:
24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法:
第25条承包人采购苗木材料设备
25.1 承包人采购苗木材料设备的约定:
25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。
25.3 双方约定的检疫证明及方式:
九、工程变更
第26条设计变更
施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。
第27条其他变更
施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。
第28条确定变更价款
28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。
28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。
十、竣工验收与结算
第29条竣工验收
29.1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
29.3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。
第30条竣工结算
30.1 双方办理工程验收手续后,双方进行工程结算。
30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。
30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。
30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。
十一、质量保修
第31条质量保修
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
31.1工程质量保修范围和内容:
31.2质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下
(1) 土建工程:(2) 绿化种植工程:(3) 喷泉、喷灌工程:(4) 其他附属工程:
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
第32条质量保修责任
32.1 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
32.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。
32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。
32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。
第33条保修费用
33.1 保修费用由造成质量缺陷的'责任方承担。
33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担:
第34条其他双方约定的其他保修事项:
十二、违约与争议
第35条违约责任
35.1 任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。
35.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法:
35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任:
35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任:
35.5 其他:
第36条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____________种方式解决:(只能选择一种)
(1) 依法向____________人民法院起诉;
(2) 提交____________仲裁委员会仲裁。
十三、其他
第37条工程分包
37.1 分包单位和分包工程内容:
37.2 分包工程价款及结算方法:
第38条不可抗力
38.1双方关于不可抗力范围的约定:
38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1) 工程本身的损害、因工
程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4) 停工期间,承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6) 延误的工期相应顺延。
38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第39条担保
39.1 本工程双方约定的担保事项如下:
(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
(2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
(3) 双方约定的其他担保事项:
(4) 担保合同作为本合同附件。
第40条合同解除
40.1 双方协商一致,可以解除合同。
40.2 发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
40.4 有下列情形之一的,发包人、承包人可以解除合同:
(1) 因不可抗力致使合同无法履行;
(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
40.5 合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
40.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第41条合同生效及终止
41.1 本合同自____________之日起生效。
41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
第42条合同份数
42.1 本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数____________份,由双方分别收持。
第43条补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
甲方:
乙方:
甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。经双方协商达成如下施工协议,甲乙双方要严格遵守。
工程名称:20xx年度线路(光、缆)及设备工程
工程内容:布放光 电缆及其配套的施工项目
一、 在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外,人为造成材料短缺的,短缺部分由乙方赔偿:乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司,如发现没有及时交回现象,5日内扣发500元,再拖延一天追加扣罚100元。
(1) 工程图纸由甲方提供,竣工后5日内乙方应提供详细的施工技术资料,具体要求为:
(一) 电缆工程
(1) 施工完毕的实际施工图纸,必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数
(2) 每条电缆的引上,余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上,余留的长度必须在图纸上标明
(3) 每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明,并在图线上标明。
(4) 箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况,按户线多少来配置
(5) 做完箱、线完头,要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录
(6) 最后由乙方把竣工材料装订成册(详细见竣工资料样本),竣工时做好余料点交工作。
(二) 光缆工程
1、 施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。
2、 竣工图纸中必须标明布放的光缆长度,即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。
3、 必须提供真实的光线曲线图,并在曲线图上标明两端位置。
4、 最后乙方把竣工资料装订成册(详细见竣工资料样本),竣工时做好工余料点交工作。
二、 验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。
三、 施工中,乙方应执行有关安全技术操作规定,必要时应设立明显的施工标志,如出现因乙方违章而出现的伤人事故,其处理费用由乙方承担,甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购买意外伤害保险。
四、 乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工,不得无故推迟工期,推迟一天扣工程款10%
五、 对电源工程,施工人员需持有有电工证
六、 工程费用的结算按照以下规定执行。
(1) 按承包工程决算综合工日x23元记取工程费。
(2) 隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。
(3) 承包工程决算综合工日依据乳山联通公司定审的工日为准。
七、 在工程验收时发现问题需要返工的,由乙方负责整改,待全部验收合格,决算到位后20日内向乙方付清工程款。
八、 乙方超过规定日期验收,偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。
九、 承包方式:包工不包料
十、 本合同正式一式二份,双方各执一份。
十一、 本合同未尽事宜由双方协商解决。
第二部分
甲方将以下施工项目及内容的工程量分别包给乙方实施。经双方协商达成如下施工安全协议,甲乙双方要严格遵守。
一、 工程名称:小型(或零星)管道工程及线路设备工程。
二、 工程内容:20xx年度铺设管道、砌入孔;布放光、电缆等
三、 双方职责:
(一)甲方:
1、对乙方的安全隐患有权提出并要求乙方整改。
2、定期想甲方及建设单位(业主)通报工地安全生产情况。
3、乙方发生安全事故时及时上报,并协助甲方按要求及时处理。
(二)乙方:
1、乙方所用施工人员必须是劳动法及国家有关规定的合法劳动人员,不得赵勇未成年人,犯罪嫌疑人等,所用人员必须身体健康,智力正常;乙方必须将所用施工人员的身份证复印件及无犯罪记录证明交给甲方,由甲方装订成册备案。
2、在施工前,乙方必须对所有参加施工人员进行安全培训和安全教育,经培训合格后方可进行施工操作,并在施工过程中定期进行安全总结、教育、检查及消除隐患。
3、乙方必须为其施工人员配备劳动所需的劳保用品及安全防护设施,安全设施及用品不到位严禁施工。
4、严格按照部标准和设计要求进行施工,严格按照施工安全生产操作规程进行操作施工。
5、乙方必须听从甲方有关人员对其进行安全教育及要求,对指出的安全隐患和缺陷要掀起改正。
6、在施工过程中,要保证工程质量,并保护线路上原有的设施。严禁损坏原有的通信设施及线路,由此造成的损失由乙方自行承担,若造成通信电路的阻断,乙方在承担经济责任的同时,还有根据情节的严重程度进行处罚,对违反纪律的责任人由执法部门进行处置。
7、乙方主要管理好自有及租用的车辆,确保行车及人身安全,若发生交通事故,乙方要根据有关法规进行处理,必要时甲方派人协助,但此后发生的费用及赔付由乙方负责,严禁酒后驾驶。酒后施工,否则出现的一切事故由乙方承担。
8、乙方要教育所有参加施工人员,遵纪守法,遵守国家法律法规,遵守社会治安条例,严格酗酒滋事。打架斗殴,如发生违法乱纪现象责任自负。
9、要管好建设单位所提供的材料,要有明细账,不得浪费,丢失赔偿,严禁监守自盗,严禁变卖工程料、剩余料、废料及拆旧料。如有违反除没收非法所得,还将视情节轻重扣罚工程款,直至终止合同,或交司法机关处理。
10、乙方要做好防火、防爆预防工作,采取措施防止各类火灾、爆炸事件的发生,若因乙方责任引发火灾及爆炸,责任及所示由乙方赔付。
11、乙方要做好防中毒工作,采取防毒措施,施工中做好人井通风及毒气检测工作,注意观察及防范周围环境中有无害、有毒物质、气体,注意饮食卫生,采取防范措施,防止中毒事件的发生,否则责任及损失自负。
12、乙方要做好放防触电安全工作,在施工过程中,按规定进行联系停电,采取必要的防电措施,防止触电事故的发生,夏季施工同时做好防雷击事件的发生,严禁在雷雨时进行施工。
13、乙方在进行攀、等高作业时,必须要有正规的攀、登设备。并按照相关安全规定,做好防护措施。
14、乙方因安全问题引发的责任事故造成人员的伤亡,由乙方自行承担经济、法律责任。
15对于本文未涉及的方面所出现的安全问题及事故,将根据有关法律规定、及上述原则进行处理,因乙方原因引发的责任事故造成人员伤亡,责任自负,甲方不负担责任及损失和赔付。 若乙方安全生产工作措施薄弱、各类安全隐患较多、问题及事故频发、出现较大安全生产事故等,甲方有权终止与乙方的施工协议,终止合作关系,今后不再将工程分包给乙方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
经甲、乙双方协商,甲方将一辆号)承包给乙方,协议内容如下;
一、承包方式;
1、甲乙双方自协议生效起一人一天交替跑车。
2、甲乙双方每天八点按时交车,必须保证车身整洁,油箱加满。
二、承用承但;
1、甲方将车辆交给乙方后,跑车期间违规、违法造成的损失由乙方支付,车辆坚决不许交给其他人驾驶,甲方发现乙方把车交于其他人驾驶,甲方有权终止协议,保证金不退。
2、乙方承包期间所发生的.债券、债务由乙方自行承担,不得以车抵押债务。
3、乙方在跑车时,如发生任何交通事故,乙方应先垫付资金修车,除保险公司正常赔偿外,超出部分由乙方自行承担,甲方不负任何责任(车辆购买交强险、第三责任除和座位险)。
4、车辆的正常磨损修理由双方承担,如乙方人为操作不当造成损坏由乙方承担。乙方在跑车期间,不注意此车缺水、缺机油造成发动机损坏,乙方负责赔偿修好,由此造成甲方第二天不能正常营运所耽误的时间,由乙方给甲方每天交)损失费,以此类推给甲方赔偿。
5、乙方在经营此车期间,因爱护好车辆,乙方交车时,必须保证车辆完好无损,如有车辆损坏,乙方必须及时修好,如没修好,甲方可在乙方保证金中扣除车款用以修车。
三、承包期限;
自________年____月____日至________年____月____日,如承包期内乙方终止承包,押金不予退还。
四、承包费用
1、保证金:乙方交付甲方车辆保证金元(元整)。
2、承包金:甲方以每天元承包给乙方,承包金必须每天按时交纳。
五、如乙方违反以上协议,甲方有权中止协议,押金不予退还。
六、本合同一式二份,自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
日期:______年______月______日
地点:______________________市
一、本合同经下述双方签署:
1.____________市卫生局局长______先生(以下简称甲方)
2.______建筑工程承包公司海外工程部经理______先生______年______月______日由__________建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)
出生地:____________(国家)
国籍:____________(国家)
总部:______(国)______市
在A 国的通讯地址:__________________信箱
鉴于甲方要兴建____________学校______平方米的教学楼(该工程为楼房,包括全套家具、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。
二、合同金额
本合同金额为____________第纳尔(兑换美元的比例为70%)。
这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的,这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。
三、合同工期
乙方必须根据本合同第____________号附件的说明,在自移交场地之日起的380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话,可从书面形式通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
四、移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将机要的复印件寄给乙方。起草纪要之日为乙方接收场地之日。
五、查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素造成的后果均由乙方负责。
六、履约保证金
用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终由甲方保存,用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用,甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中划拨其拖欠的债务。
七、图纸和规范完整无缺
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽可以随时更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下,甲方要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
八、施工进度计划表
乙方自接收工地起,十五天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的办法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。乙方应根据甲方的意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
九、合同内容的变更
甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内时,乙方无权要求任何补偿。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工程的要求。否则,等于放弃权利。这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为适当的时候。
十、支付条件
3.对符合条件与规范而且实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基础上,向乙方支付其造价的______%。这些支付款的金额应根据本合同第二十五的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于______第纳尔。甲方支付本规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的四十五日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于四十五天时,乙方可按____________银行规定的利息索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负支付利息的责任。同样,如果报表出现缺陷、疏忽和错误——不管是被甲方发现的还是在支付前被A国任何稽核、监督单位发现的——甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。一言以蔽之,这个规定只适用于月工程进度款。
4.乙方应向A国有关方面缴的款项,可从其于甲方签订的合同的收益中扣除。
6.在遵守货币管理法及有关规定的情况下,乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行规定和状况,把本合同的盈余款额汇往国外。
十一、信用证
为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,乙方可以用A国的一家银行所开的信用证兑换外汇。
这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。
信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。
1.每次装运支付75%以上金额时,要提供下列凭证:
(1)五份认证的原始账单。
(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。
(3)由A国的一家保险公司为甲方开的为之承担的一切风险的保险文件,要求从制造厂到A国项目现场均在保险范围。
(4)装运***。
(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。
(6)制造厂家的证明和A国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。
2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。
十二、甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允许启运。
海关税收以及所有储存费、运往现场的开支、装卸费,只要没有得到有关方面豁免,都由乙方根据法律交付。
为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在A国国内外的开户银行提交一份合同副本。
十三、完美施工
乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械,在投入使用之前,要给甲方工程师提供所有样品,并给予充分时间进行认可。
因材料有瑕疵,或制造粗糙,或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分,需对其进行修理或拆除时,一切费用均由乙方负责。
十四、第三方保险
乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不论什么情况,保险金额均为____________第纳尔。为避免可能发生的工人和其他人员伤亡,避免给社会和个人造成损失,乙方须采取必要的措施,其中包括按交通规则设置白天与夜晚的路标(用标记和[1] [2] [3]指示灯)。由于施工,由于乙方或其代理人,或其承包人,或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤,乙方要负直接责任,并独自承担由此而引起的索赔和补偿。
十五、工程保险
乙方应在一家保险公司缴纳保险金,对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条规定到工程初步接收时此项保险才可结束。
十六、乙方未尽保险义务
乙方在开工时,要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据。如对保险未尽义务,或没有支付这笔款项,甲方可以代为保险,承担这笔费用,可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况下,甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保险义务,并支付这笔款项。
十七、分包合同
不允许乙方将合同中规定的工程分包出去,但经甲方的书面同意后,允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司,就合同中部分工程的施工签订分包合同。在所有情况下,把部分工程分包出去的乙方,始终都要和他的分包人一起对本合同的执行负责。
十八、转让
不允许乙方向他人转让整个或部分合同,如乙方违反这一条规定,合同就被废除,履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续,也不影响甲方要求赔偿损失的权利,如有必要,甲方还有权向乙方索取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给A国的一家银行,条件如下:
(1)针对乙方的转让未经甲方书面同意不能成立。
(2)这种转让不影响甲方对乙方的权利。
(3)一旦乙方向某银行转让,就不能反悔,除非得到银行的同意。
十九、施工监督
对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查,由甲方工程师或管理机构授权的职员承担。如甲方工程师或认为工程进展缓慢,可以向乙方提出书面警告,要求增加工人,增加机械设备,加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承担。
甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场,对施工的工程进行检查、管理,乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示,这些指令应书面通知乙方并记入现场记录;乙方和他的工人、分包者应执行这些指令,而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同或附件条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工,在甲方工程师认为有必要时,他们有权书面通知停工,或者不接受不符合议定的材料和工程;同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下,根据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的工程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、检查材料强度和提交各工期的照片,这些费用均由乙方承担。只有甲方要求再次对这些材料进行检查和试验,而且两次试验结果都符合技术规范要求时,甲方才承担这笔费用。
为继续施工起见,乙方也可以要求 甲方工程师进行任何一项必要的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告,由后者在报告的复印件上做收讫签字,在这种情况下,甲方工程师应做必要的检查,并尽快提出意见,把检查结果记入工地记录。
二十、甲方工程师办公室
乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条件,包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方承担。
二十一、乙方的现场代表
乙方应指定现场代表,负责接收并执行甲方工程师的指令,同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构,给机构成员在整个工程期间均应在现场。
对于现场代表和技术机构成员的选配和更换,应事先经甲方同意,必要时甲方有权要求更换人选,这不影响乙方完美施工的责任。
二十二、为管理工作和其他承包人提供方便
乙方和他所属的工地负责人、代表、职工,要为甲方工程师提供必要的方便条件,包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作,同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工,并为他们的施工创造有利条件。
二十三、维护工地秩序
乙方负责维护现场秩序,对那些玩忽职守、拒绝执行工程师指示,或者技术能力差,或有关当局要求解雇的职工,乙方应在街道甲方书面命令后的二十四小时内把他们送出现场,在任何扰乱工地治安的行为出现时应马上报警。
二十四、合同文件应保存在工地
乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有关的文件,以便在甲方工程师或去的代表需要时参阅。
二十五、已完工程的计算
乙方应保存专门的记录,把由双方签字的月统计表中反映出来的工程量记录在案。
二十六、设备处理
二十七、保护公共设施
如果在现场挖掘土方的过程中,发现电线、水管管道,或者其他东西,乙方应立即停止挖掘工作,并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示,负责修理那些被破坏的公共设施,并恢复原状,费用由乙方承担。
二十八、文物和有价值的物品
在施工过程中发现文物和有价值的物品时,乙方在采取防止损坏、打碎的措施的同时,应立即告诉甲方、文物局和警察局,如果这些文物不易搬动,应就地停工,并通知甲方代表、专门机构和警察局。
二十九、停工
只有接到甲方的书面命令,才允许乙方停工。在停工期间,乙方负责保护工程。
如果停工的原因不属于乙方,那么甲方应向乙方不足相当于停工时间的工期,如果停工时间超过六个月而原因又归结于甲方,那么乙方有权要求终止合同。
在这种情况下,乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工时间的实际损失,但不许要求其他方面的赔偿。
三十、误期罚款
如果乙方不能按照合同中规定的期限,或在其他业已议定的期限内完成施工,他应承担误期罚款。比例如下:
如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话,每误期一天的罚款占延期总价的1%,如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得收益的话,每误期一天的罚款占工程总价的0.1%。
在所有的情况下,罚款均不应超过合同总价的5%,即使未因延误工期而造成损害,误期也要罚款,无须提醒,不用警告,不用提交仲裁或采取任何其他措施,也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。
如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致,那么误期罚款可以全部或部分免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承担施工以及完成议定工程的责任。
在乙方于甲方处还有足够款项偿还延期罚款的情况下,甲方根据自己的全面估计,可以延期索回罚款。但要由乙方提出申请,并阐明延期缴纳罚款的详细理由和延迟期限。
三十一、废除合同
在不影响甲方取得误期罚金和赔偿的条件下,在遇到下列情况时,甲方有权废除合同,没收保证金。
1.乙方延期开工,或施工很慢,虽然给予书面提醒,甲方仍认为他不可能按期完成合同工程。
2.如果乙方停工十五天以上,停工理由不被甲方接受。
3.如果乙方撤离工地,或放弃工程,或证实他没有施工,或者他被证实施工混乱,而又不可能指望他完美施工。
4.如果乙方没有按合同规定的期限施工,甲方认为没有必要个他一个宽限期,或者再给他的宽限期内未能完成施工。
5.在执行合同或同甲方在施工期交往中,如乙方自己或通过他人直接或见解采用欺骗或营私舞弊的手法。
7.如果乙方破产,或宣布破产,或陷于于债权人调停状态。
8.如果乙方对合同的执行严重敷衍了事,或者忽视履行合同中的实质性义务,而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷。
对取消合同和没收保证金,甲方用备忘录形式通知乙方即可,无须诉诸司法和采取其他措施。
三十二、收回工程由己方出资施工
除了合同金额外,甲方有权索取误期罚款,有权要求乙方赔偿其因收回工程所蒙受的损失。
三十三、终止合同
如果出于公益需要,甲方可在乙方没有任何过错的情况下结束合同,条件是必要时可向乙方赔偿。
三十四、工程清点
特别是在第三十一、三十二、三十三条中所指的那些情况下,由甲方确定检查现场的时间,清点已经完成的工程,清点乙方运到现场的机械、材料、设备。甲方至少在七天之前用挂号函件将确定的时间告诉乙方,让其参加清点并签署纪要。如果乙方或他的代表在规定的时间缺席,那么甲方就在乙方缺席的情况下进行清点,并记入清点纪要,甲方代表在纪要上签字,将该纪要用挂号函件寄一份给乙方,让乙方对纪要发表意见。如果乙方在纪要送去七天当中没有发表意见,就说明他承认纪要中的内容正确无误,并接受了清点。
本条规定的工程计算和清点费用由乙方负责。
在因执行法令而结束合同的情况下,本条款有效。
三十五、丧失能力
1.如果乙方丧失能力,那么甲方有权在终止合同和允许乙方的继承人继续施工二者之间做出选择,如果乙方这样要求,甲方也证实乙方的的继承人有继续施工的财力和技术能力的话。
2.如果乙方多于一人,当其中的一人丧失能力,甲方可以在中指合同和委托乙方的其他人继续施工二者之间进行选择。
3.如果乙方只是拥有人员,或只有资金的公司而且已经散伙,而散伙的目的不是为了重新组合,甲方就结束合同。
4.在所有可以结束合同的情况下,用挂号函件将甲方的意见通知乙方即可,无须采取任何其他措施或通知诉讼。
三十六、乙方遇到不可抗拒的情况
如果遇到不可抗拒和无法预料的情况,使施工任务繁重,乙方受到重大损失的威胁,而施工并非不可能进行时,乙方可以用合理提高合同金额的方法向甲方索取赔偿。如果这种情况继续存在,而又不能消除,就终止合同。如果出现施工无法进行的不可抗拒的力量,乙方履行施工的义务就被免除。
三十七、支付印花税
乙方应在A国税务局办理合同登记手续,要在签订合同十五天之内缴印花税,对误期缴纳次税要承担各种费用和罚款。乙方还应缴纳为执行合同应缴的其他印花税,并向甲方递交他缴完税收的正式文件。
三十八、所得税
根据A国所得税法和此法公布的其他条例,乙方应缴的所得税和本合同利润附加税。
三十九、海关税
根据海关及有关制度和规定,乙方负责缴纳进口货物和与执行合同有关的理应缴纳的海关税和其他税收。
四十、享受临时免税制度
四十一、当地材料
只要在A国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内产品,乙方必须尽可能使用。
四十二、组织施工和使用当地工人
乙方负责技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施工、完美施工有关事宜的组织工作,甲方向A国的有关当局提交文件,以便在该合同工程需要雇工时,为之提供方便条件。
四十三、工人花名册
在开工时,人员增加或变动时,乙方应向甲方提供花名册,用以反映工人、职员、技术人员的姓名和工地管理人员的不同职务。乙方还要向甲方提供有关乙方运入现场的机械、设备、一起的说明和资料。
四十四、安排工人居住,提供现场公共设施
乙方负责向其工人、职工提供住房,并负责现场居住费用;还要负责提供这些住房的照明、引水及必要的公共设施。如果乙方为其工人建临时住房时,应得到甲方的同意;在这种情况下,乙方负责所有建房费用、维修费,并负责提供必要的服务。工程竣工之后,乙方还要负责拆除临时住房,并恢复原状;如甲方需要,可按双方协商的价格进行转让。甲方提供必要的电源、水源,但乙方要承担内部的临时管线安装费、照明费;用于工程施工的发电机、机械等所用水、电和燃料的消耗费,由乙方承担;乙方还应负责处理废水和废渣。
四十五、违禁物品
四十六、禁止政治活动
乙方及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在A国境内居住期间,不能以任何形式参与任何政治活动。
四十七、周假和法定假
乙方应让他的外国工人和职工在星期天和A国法定假日休息。根据先行法律、条例的规定,因工作需要工人们在假日工作时应给予补偿。
四十八、工人的工资和奖金
乙方负担工人的工资、奖金和补偿。按劳动法、社会保险法、工资最低基限法及现有和将来要制定的其他法律和制度,均由乙方独自承担业主(对工人)应尽的所有义务。
四十九、合同机密
未经甲方事先书面同意,不允许乙方披露合同的细节,也不允许乙方在商业印刷品、专业印刷品和其他场合披露这些细节。
在施工期间直到合同结束和维修期终止后,乙方均应保密,未经甲方的书面同意,不允许传播报表中的全部或局部内容。
五十、遵守法律条款和条例
乙方在执行合同过程中,应遵守A国的有效法律,特别是有关工程、工资、社会保障、工程保险、物资保险、运输保险、运输工具保险的法律和有关文物、海关、税收及其他诸如此类的法律。对于为施工而取得的任何一种许可所花的费用,均应由乙方承担。
在遵守合同条款的同时,在执行本合同中所产生的各种赋税,其中包括海关税和附加税,均由乙方负担。除了法定和合同条件中规定可豁免的以外,任何一项税收均不能免除。
五十一、专利权和发明权
乙方应尊重他人的专利权、发明权和垄断权——对于因乙方不尊重他人的这种权利,其中包括A国境内外项目的技术说明和图纸——他人向甲方提出的任何要求而因之造成的任何损失,乙方应给予赔偿。
五十二、A国的司法权限
有关合同的所有解释和执行必须服从A国的现行法律和法规,A国的司法部门负责审理由合同引起的纠纷。
任何一方诉诸法律都不能中止合同的执行,都不影响双方的义务和权利,直到对争执的问题有了必须执行的判决为止。
五十三、初步验收
当乙方完成了合同的主体工程和附属工程以后,应马上用挂号函通知甲方,并要求甲方确定初步验收日期。同时乙方应清理现场所有杂物。否则甲方在用挂号函件通知乙方并给十天以内的宽限之后,乙方仍未清理现场时,甲方就要进行这项清理工作,这时乙方应负责此项费用。甲方应将确定好的验收日期书面通知乙方,此验收日期不得超过接到乙方通知日的一个月。验收应在既定日期进行,应起草一式三份的初步验收纪要,由双方或双方代表签字,其中一份交给乙方或其代表。如果乙方或他的代表未出席检查,即进行乙方缺席检查,应将情况记入纪要,并用挂号函件将一份纪要寄给乙方。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求,那么,甲方通知乙方完工的日期就作为竣工日期,同时也作为维修的开始日期。
如果在检查中发现没有按照合同施工,那么,应在纪要中注明,并责成乙方按合同修补和纠正错误、完善工程。维修期就从完善施工后的最后一次检查时开始。
如果需要的话,允许甲方对一部分已经完成的工程,根据本条款中规定的内容和条件进行局部、临时性的验收,条件是局部交付的工程应能使用。在验收工程之前,乙方应出资在工地提供必要的工具、设备、仪器,供甲方或其代表在检查、试验时使用。如果在检查、试验当中,发现毛病和错误,但在本质上并不影响工程,也不妨碍受益,那么当甲方认为可以时就接收,也可以给乙方一段修理和补缺的时限。这笔费用可从乙方在甲方手中的应得款中扣除,只要这些毛病和错误不影响工程的质量,并能按照要求受益,到工程缺陷修补完善后,再将扣除款项退回乙方。
五十四、维修期
乙方要保证本合同规定的工程无瑕疵、施工良好,全部工程使用要达到预期的目的。自甲方初步验收之日起,维修保证期为一年,如果在此期间发现缺点和不足,那么乙方应在收到甲方通知之日后一个星期内进行修理和完善。否则,甲方代为修理,费用由乙方负担,甲方有权从乙方所交的保证金中扣除此项费用。本条规定的维修保证期与A国民法中规定的保修期是一致的。
五十五、最终验收
在维修期结束前的适当时间,乙方须通知甲方,要求其确定检查和最终接收的日期。甲方应自接到乙方的通知之日起两星期内确定检查和验收的日期,并通知乙方亲自到场或派代表参加。在乙方或其代表参加的情况下,在确定的日期内进行检查,同时要就次起草一式四份由双方在场人员签字的纪要,并将其中的一份交给乙方。如果乙方或其代表缺席,可在既定日期进行缺席检查,把情况记入纪要,并寄乙方一份。
甲方有权组成一个自己认为合适的接受技术组,全权进行各种检查、试验,或采取任何旨在查看工程质量的措施。
五十六、试验费用
乙方承担在A国国内外用于样品和试验的全部费用,根据本合同条款、技术规范和工程量表,只要所用的材料不符合合同规定,无论在任何情况下,乙方都须负担样品、试验费用,并有义务将工程(或局部)拆开,以便检验其质量,然后再恢复原状,此项费用也由乙方承担。
五十七、乙方易址
本合同开头填写的乙方地址变动时,乙方要保证通报。否则,可按原址与乙方通信和发通知,责任由乙方承担。
凡是涉及合同条款的书面通知,可以面呈,但在影印件上要签字,也可用挂号函件寄送。这种通知一经递交,就具有完全的法律效力。
五十八、合同文本
本合同用______语书写八份。甲方两份,乙方两份。乙方自己保存一份,另一份用以缴税;并分送财政部、计划部、会计司和税务总局各一份。
承包方(以下简称甲方):
法定代表人:电话:传真:
单位注册地:
现单位办公地: 邮编:
受让方(以下简称乙方):
法定代表人:电话: 传真:
单位注册地:
现单位办公地: 邮编:
承包业务承办机构:
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》等有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。
第一章 承包矿业权的基本情况
第一条 承包采矿权许可证载明:
采矿权人:,许可证号:,矿山名称:,经济类型:,开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2,发证机关:,有效期自年月日至年月日。
第二条 承包采矿权属所有,该矿权无权属争议,其中占股份%,占股份%,占股份%,占股份%。
第三条 承包采矿权位于,矿区坐标为:
第四条 承包采矿权的开发利用情况(由承包双方说明):
4、其它 。
第二章 承包价格、支付方式及权益实现
第五条 甲方将 采矿权以方式于年月日在承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方,承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万元整(小写:¥元)。(合作:甲方占%,乙方%;重组改制:甲方占%,乙方%;等等)
第六条 乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权承包成交金额。
1.本合同签订日起日内,一次性付清上述采矿权承包成交金额。
2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权承包成交价款:
甲方开户银行:。
甲方账户名称:。
甲方账号: 。
第七条 乙方按合同约定支付采矿权成交金额后,甲方应当按时提供规定的全部资料,并协助乙方办理相关手续。
第八条 乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务:
1、矿山环境保护综合治理,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;
2、地质灾害治理方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;
3、土地复垦方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为 万元, 年已缴纳 万元,剩余价款 万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳:年缴纳 万元,年缴纳 万元,年缴纳万元。
5、其它法定履行义务承包后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。
第三章 违约责任
第九条 如果一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任。
第十条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1. 方违反本合同第条约定,应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2. 方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第四章 适用法律及争议解决
第十一条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条 因履行本合同发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按本条第项规定的方式解决:
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)向 人民法院起诉。
第五章 附则
第十三条 本合同未尽事宜,可由双方另行协商,达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 本合同共页,一式份,具有同等法律效力,甲、乙方各执份,矿业权承包交易业务承办机构份。
甲方:(公章)乙方:(公 章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
代理人身份证号:代理人身份证号:
签订时间: 年 月 日
发包人(全称):承包人(全称):________工程有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:全部土建,水电安装(详见施工图纸)群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:资质范围内的全部图纸内容
三、合同工期
开工日期:暂定____年___月___日竣工日期:____年___月___日合同工期总日历天数_______天
四、质量标准
工程质量标准:合格
金额(大写):暂定捌仟柒佰万元整(人民币)
¥:8700,0000万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同合同书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间:____年___月___日
合同订立地点:
本合同双方约定双方签字、盖章并经备案后生效后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
合同管理办公室:
鉴证机关:
(公章)(公章)
经办人:
经办人:
____年___月___日
____年___月___日
本协议书于__________年____月____日由______________________(以下简称“业主”)为一方与_______________(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即_____________________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议:
1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:
(a)中标函;
(b)上述投标书;
(c)合同条件;
(d)规范;
(e)图纸;以及
(f)工程量清单。
3.考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4.业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在_____________在场的情况下,盖的正式印章如下:
或在_____________在场的情况下,由上述签字盖章并递交。
业主签名:_________________
联系人:___________________
承包人签名:_______________
联系人:___________________
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致就博康机械有限公司办公楼工程承包施工有关事项达成以下协议。
一、工程概况
1、工程名称:三原县博康机械有限公司办公楼;
2、工程地点:三原县渠岸镇东100米处;
3、工程内容:本工程设为地上五层,前部六层,现实际地上四层,局部五层,框架结构,建筑面积约3323㎡,内容包括有土建、给排水、用气等。
二、承包内容:
1、施工图中除甩项部分外的土建,给排水、电气等工程。
2、对于弱电部分只做埋管、按图纸设预埋到位。
3、对于所有门窗、二次装修瓷砖,大理石洗漱台,卫生瓷片均未切 ,不在承包范围内,不含所有涂料工程。
4、埋设标准说明
⑴给水灾本工程内全部接通;
⑵室内为毛地墙(墙体为抛光)卫生间爱你做志贴瓷,梯间地面压光,天棚水泥 顶,电梯间外不作装修。
⑶楼梯栏木扶手用 按依据图纸;
⑷户内灯具为图纸设计要求;
⑸外购土方未入,如需要外购则由甲方
⑹钢材主要以龙钢为主,按图纸设计尺寸使用(禹龙牌)
三、工期
1、计划开工:
计划竣工:
工程总天数 天。
2、工期每退后一天,按1000元对等奖罚。
四、工程质量: 合格
五、合同价款:
1、工程承包范围内的工程按建筑面积1084元㎡,承包施工。
2、发生图纸变更,以及其他因素要变更,变更部分按双方协商的市场价增减后结算。
六、双方驻工地代表:
甲方:
乙方:
七、双方工作及责任:
1、甲方工作:
⑴乙方进入施工现场前,甲方负责办理场地平整等工作,确保施工现场达到“三通一平”提供地下各种管道、帅线、通用线路,在开工协助解决协调施工周围工作。
⑵开工前甲方应以规划部门确定的水准点及红线为准,向乙方现场交验。
⑶开工前向乙方提供施工蓝图六套。
⑷工程施工中,甲方向乙方及时准确地发出施工指令,如期组织工程中间验收,若因甲方指令不及时、失误、工程进度不能按期如数支付等原因造成的`停工等一切损失费用,由甲方承担同时延误的工期相对顺延。
⑸甲方有权对工程施工中存在安全隐患,质量问题,随时发出停工指令、整顿,所造成的损失由乙方承担,工期不顺延。
2、乙方工作
⑴乙方按照甲方提供给的施工图,国家现行验收标准,施工规范及相应图集,甲方指令组织施工,完成双方约定的承包范围内的工程内容。
⑵在施工过程中,乙方按照甲方的要求提供施工计划,进度报表等。
⑶乙方遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保等管理规定,按相关规定内有关手续,应由发包人员以书面通知发包人,认可后发包人承担由此发生的费用。
⑷乙方交工前将现场建筑垃圾全部清理进场,达到现场垃圾建筑均无污染。
⑸乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准施工,并积极采取必要的安全、防护措施,消除事故隐患,本工程所有安全在成事故由乙方负责。
⑹已设工程未交付甲方前,乙方工程保护,甲方不及时验收工程应承担费用,因乙方过错造成工程损失由乙方负责在规定期限内予以修复,若甲方提前使用造成工程损害的责任由甲方承担。
八、材料预购
本工程所需材料均由乙方预购,乙方确保预购材料的质量符合国家质量规定标准,工程主要材料双方共同认可。
九、付款方法
本合同按形象进度支付工程款,分别为:基础、主体2层、肢体完、内外粉刷完、安装完、工程竣工。在双方确认工程量后5日内,甲方将进度跨汇入乙方指定账户,每次支付工程量价款的80%,剩余价款在工程验收完毕至工程造价的90%,其余款项在决算认可后付至97%(除扣留3%为保修金)保修金两年内支付。
十、工程验收、结算
1、工程验收
⑴工程完工具备验收条件后,乙方按照国家竣工验收有关规定向甲方提交认可的验收报告,甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织相关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出意见,否则就认为竣工验收报告已被认可,即可办理工程结算手续。
⑵加甲方收到承包人竣工验收报告后28天内组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
2、工程结算
⑴依据合同确定的平方米造价指标,在施工图纸设定的建筑面积的基础上依据设计变更,现场实际发生的进行可观调息作为工程量终结决算依据。
⑵工程验收后28天内,乙方向甲方递交结算报告及完工的结算资料。甲方在接到报告14天内,进行核实并确认,结算报告经双方确认后除甲方留2%的工程保修金,其余款项一次付清。
十一、其他事项
1、此协议作为甲、乙最终决算的依据,其他仪标文件,、往来文件、设计变更、现场签证单均为附件有效。
2、后有经来工作均以书面形式出现,有甲乙双方带白哦签字生效,其它均无效。
3、其他事宜,执行GF—20x—0201建设工程施工合同,未尽事宜双方协商解决。
4、本合同执行过程中,若出现不可预见问题,双方协商解决。
5、本合同一式四份,双方各执一份,双方签字后生效,合同约定内容完成后自动失效。
甲方:
乙方:
签订日期:
甲方:
乙方:
甲乙双方就尚德名苑商住小区商住小区2#住宅楼铝合金窗工程达成共识,甲方将此项工程交给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》有关规定和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,并结合本工程的.具体情况,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称
尚德名苑商住小区2#住宅楼断桥铝合金窗工程。
二、合同单价
断桥铝合金窗以每平方米中空玻璃),以上价格均不含配合费,具体以洞口尺寸面积计算。
三、工程地点:
柳营中路。
四、承包方式
包工、包料、包工期、包安全。玻璃现价格为83元/m2,总价在玻璃价格波动1~5元/m2时价格不变,当玻璃价格波动在5元/m2以上时进行价格调整。
五、材料要求
1、55系列节能隔热断桥内平开窗:型材采用“西飞牌”喷涂型材具体以甲方确定为准;壁厚为1.4mm,55系列内为28mm,外为50mm,颜色选“西飞”铝业喷涂型材色。颜色甲方选定为号。
2、五金配件采用“坚朗”,胶条为祥宏三元乙丙,密封胶采用宇龙。
3、窗子大样图以甲方确定为准。
4、资料由甲乙双方共同完善。
六、工期
总工期为天,自合同签订之日算起根据工程进度顺延,其中窗框制作安装天。
七、施工依据
具体以建设单位认可的施工图方可作为施工依据。
八、工程质量
窗框、扇、玻璃在安装前乙方会同建设单位、监理单位、及甲方共同验收,验收合格后方可进行安装,在安装过程中,窗框密封纸用胶带包装好,做到施工现场干净整齐,工完场清。
九、验收标准:
根据国家铝合金窗验收标准验收。本工程每道工序完成后,乙方应通知甲方、监理单位、建设单位共同验收。
十、甲方责任
1、甲方负责确保正常安装施工条件,施工所需的水、电由甲方负责,运输工具费用由乙方承担,办公及库房由甲方提供。
2、因设计变更或非乙方原因造成的停电、付款及不可抗拒因素影响导致停工,工期相应顺延。
十一、施工安全
施工队进场,必须对施工人员进行施工安全教育,在施工过程中,要严格遵守安全施工规范,如出现任何安全事故,由乙方承担经济、法律责任,甲方不承担任何经济、法律责任。
十二、成品保护
甲方提供材料存放地点,材料运抵现场,在成平半成品未验收前,成品保护由乙方负责,甲方负责协调。
十三、付款方式
合同签订后,甲方预付乙方材料款(按乙方需求付款)。铝合金窗、玻璃安装完成后付至合同总额的90%,工程竣工验收合格后付至合同总额的98%,扣除总额的2%作为保修金,满一年后一次性支付。
十四、结算方式
本合同所给价格为单位面积综合造价,工程验收后,双方按实际窗面积进行结算。
十五、保修期
本工程保修期为一年,自本工程竣工验收合格之日起计算,在保修期内发生质量问题免费维修,若因人为损坏则收取相应材料费用。
十六、合同有效期
本合同自双方签字盖章后生效,工程款付清,保修期满,剩余保修金退还乙方后合同自行失效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
_______年____月____日_______年____月____日
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程地点:
2.工程内容:
二、工程承包范围:
三、质量标准
工程质量标准:本工程质量和使用设备材料应按国家现行规范标准执行,必须达到合格为止,由此造成的损失全部由承包人承担。
四、双方任务
(一)甲方
协助乙方办理好工程建设相关手续。
(二)乙方
1.根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范; 2.乙方必须文明、安全施工。在施工场地及本工程建筑物周围做好安全保护措施,并为施工人员做好人身保险。若乙方在施工期内发生安全事故,责任由乙方全部承担。
四、工程验收
1.由甲乙双方共同进行隐蔽工程和竣工验收。
2.工程验收不合格,乙方负责返工并承担经济责任。
五、发包人向承包人承诺按照本工程招投标文件约定的期限和方式支付合同价款。
六、支付方式
工程款项支付方式:整体完工且合格支付80%工程款,余下工程款竣工验收后一次性付清。
七、合同生效
合同订立时间:__年__月__日
合同订立地点:
甲方:(发包方):
乙方:(承包方):
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:
(二) 工程地点:
(三) 承包范围:石方破碎
(四) 工程单价:经双方协商确定石方破碎单价为 元/m3,如在破碎过程中石方难破碎价格甲乙双方另行协商。
(五) 工程量: 约________m3
(六) 工程期限
按照甲乙双方签订合同正式下达开工令后 日内完成甲方要求的范围,若发生了不可预见或不可抗拒因素时,工期顺延。
第二条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料要求进行施工,确保工程
质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第三条 付款方式
每月按工程进度的70%支付,其余尾款待工程完工后7天之内一次性付清,如甲方每月不按合同支付进度款给乙方,乙方有权停止工程施工,并向甲方要求经济赔偿。
第四条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证,验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
2、 工程变更:甲方以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证,并相应顺延工期。
3、 工程竣工后,甲方应组织相关人员在两日内进行验收。
(二) 乙方责任
1、 乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。
2、 乙方应制定相应安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生安全事故应由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。
3、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
4、 乙方应服从甲方代表的统一指挥,按照甲方图纸及要求进行施工工作,并严格控制场地内的开挖设计深度。
5、 在施工过程中,所用土地纠纷其他原因造成群众堵工,由甲方来负责协调。确保工程顺利推进。
(七) 合同纠纷
因履行合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决。
(八) 合同解除
1.如乙方原因造成停工达15天还无法施工,视为乙方自动终止合同。
2.如遇国家政策或不可抗拒因素等属甲方原因影响工程无法开展,工期顺延或解除合同。
3.如遇以上两种情况,甲方按实际验收结付已完工程款。
(九) 附则
(一) 本合同自双方代表签字之日起生效,具有同等法律效力。
(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三) 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
甲方: 温州______投资有限公司
乙方: ______(身份证号: )
甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则,双方就______项目水池施工事项协商一致,签定本合同。双方共同遵照执行。
一、工程名称:______项目。
二、工程地点: ______规划制指定区域。
三、工程内容和规格:新修水池共计 1 个。
四、施工要求:
1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工;
2.水池施工质量达到______项目主管部门验收合格标准。
五、工程工期: 年 月 日至 年 月 日。共 天。
六、工程承包方式:包工不包料。
七、工程施工单价: 1、水泥标砖单价:0.5元/块(规格:240*115*53 ;按国家规定 ) ;2、内粉单价:14元/m2 (含打底、抹灰、青光三道工序);3、混凝土垫层单价 :15元/m2 (含浇筑、青光);以上工序施工完毕,试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。
八、结算及付款:
1.乙方施工完毕后,经甲方项目负责人现场验收合格后,在施工完毕当月25日前由乙方提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务,甲方在次月5日完结付款(周末、法定假日顺延)。
九、甲方责任:
1.负责施工用材料进场到施工指定区域;
2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算;
3.监督检查乙方施工。
十、甲方权力:
甲方发现乙方出现下列情况时,有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿:
(1)工程转包;
(2)乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用;
(3)发生重大工程质量事故;
(4)不遵中吉殡仪馆项目部有关工程施工、质量管理规定。
十一、乙方责任:
(1)认真组织施工,自觉接受甲方监督检查;
(2)认真履行合同承诺,按期完成施工任务,确保按时竣工交付使用;
(3)严格执行项目建设规范要求,按图施工,文明施工,确保施工质量;
(4)加强安全施工教育和管理,及时消除安全隐患,杜绝安全事故发生,并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。
十三、乙方权力:
有权要求甲方按合同约定结算工程款。
十四、违约责任:
1.乙方延误工期,不能在时限规定日期竣工并验收合格的,按日承担 元的违约责任(累计计算)。
3.质修期内发生质量问题,乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理,否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。
4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失;
5.甲方不按合同约定结算并支付工程款,承担相当于所欠金额一倍的违约责任。
十五、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的,申请人民法院裁决。
十六、本合同自双方签字盖章(按手印)后生效,全部工程竣工,工程款项结清后失效;
十七、本合同一式四份,双方各执二份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____年____月____日
发包单位: (以下简称:甲方)
承包单位: (以下简称:乙方)
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工的规程、规定,结合本工程特点,经甲乙双方协商,在该“协议书”期限内,甲方将本工程项目发包给乙方施工,达成如下协议,以资信守。
一、 工程概况
1 工程项目名称:
2 工程地点:
3 承包范围:
4 承包形式:
5 工程合同编号:
6 工程期限:自 ——年——月——日 至——年——月——日
二、协议内容:
1、安全文明施工目标:
1)不发生人身轻伤及以上事故;
2)不发生机械设备事故;
3)不发生负有责任的重大交通事故;
4)不发生施工区域内火灾事故;
5)不发生影响或污染周边环境事件;
6)不发生因施工引起的配电网事故;
7)达到甲方提出的现场安全文明施工要求;
8)按期保质保量完成工程项目。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度(包括但不限于):
1)《中华人民共和国安全生产法》
2)《中华人民共和国民法典》
3)《中华人民共和国劳动法》
4)国务院《建设工程安全生产管理条例》
5)地方政府有关建设工程施工的安全、环境保护法规
6)国家电网公司《电力安全工作规程》
7)《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》
8)《电力设备典型消防规程》
9)《浙江省电力公司电力外包工程安全管理规定(试行)》
10)《宁波电业局电力外包工程安全管理规定(试行)》
11)双方相关安全文明施工的规程和规定
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行甲方有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)项目按照“先订工程承包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订承包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,设置安全管理机构负责施工现场安全管理和监督。
4)施工期间,甲方指派 童渊 同志作为本项目的联系人——,联系电话——;乙方指派 史俊滔 同志作为本项目的联系人——,联系电话 —— ,并配备现场安全监督人员 —— 人。
5)按照国家电网公司有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置的相关安全文明施工、环保设施、安全标识标牌等,乙方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。
6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。
7)按规定在施工场所配置消防设施和器材,保障消防设施和器材有效、完好。
8)按照国家有关规定,为员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、环境污染、场内交通等事故,应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定,及时向上级单位、地方安全生产监督和管理部门和甲方报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。
10)因违反本协议造成的事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、 甲方的权利和义务
1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
2)开工前,监督乙方对施工人员进行安全教育,定期召开安全工作例会,及时向乙方传达上级有关安全工作要求的文件和通报。
3)在施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织、施工方案、作业指导书,审查合格后组织乙方相关人员根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底,由双方签字确认。
4)提供地下原有管线、设施等相关资料,提出保护措施要求。
5)临近带电设备作业,应按照国家电网公司《电力安全工作规程》要求,向乙方指定作业区域范围,做好安全围栏。
6)危险性较大的单项施工项目应审批相应的施工方案或作业指导书,并向乙方单独进行安全施工交底、双方签字确认,督促落实专项安全措施。
7)对配电室已敷设的电缆,已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备,应配置相应的消防器材。
8)督促乙方开展相关应急演练,提高应急处置能力;落实施工现场临时用电、高处作业等安全文明施工、环境保护各项措施。
9)督促乙方严格执行工作票、安全施工作业票,负责乙方的许可工作;不得指挥乙方违反安全管理规定进行施工。
10)施工期间,甲方有权检查乙方执行有关安全、防火、环境保护规定,督促乙方建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度。当乙方的安全、文明施工严重失控时,甲方有权作出停工整顿,限期整改,直到清退出场的决定。
11)甲方认为确实有必要暂停施工时,应当立即以口头形式要求乙方暂停施工,并在24小时内提出书面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后,甲方应当在48小时内组织验收,检查是否合格,并签字盖章后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复,应赔偿乙方由此造成的损失。发生下列情况应停工整顿:
1发生人身伤亡事故;
2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
3发生施工区域内火灾事故;
4重复发生性质恶劣的违章;
5严重违章作业不听从劝告的;
6施工现场脏、乱、差,不能满足安全、文明、环境保护施工要求。
5、 乙方的权利和义务
1)按规定提供本单位及管理人员、施工人员所有的有关安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
2)认真贯彻国家、地方、国家电网公司颁发的有关安全生产的方针、政策、规定,严格执行有关劳动保护的法规、条例。
3)根据工程内容、特点制订适合工程现场特点的安全管理制度,包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。
4)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查,对存在问题落实整改。
5)按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施,报甲方审批、备案;施工前向全体施工人员做好交底工作,并签字确认。
6)按照有关安全管理要求,建立相关的安全记录台帐;严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗。
7)开工前,必须对施工人员进行安全教育和安全考试,受教育人员的名单和考试成绩报甲方备案。凡增补或调换人员、更换工种,必须及时进行安全教育和考试,名单及考试成绩报甲方备案。严禁擅自使用未经安全教育,未办理相关手续的施工人员从事甲方的工程。
8)在施工前要认真勘察施工现场,详细了解作业的施工日期、停电范围。有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工,乙方应事先向甲方详细了解情况,并制定施工安全技术措施。
9)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作,并采取措施,防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
10)每天由安全稽查人员进行现场安全巡查,检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况,及时纠正违章、整改安全隐患。
11)对危险性较大的单项作业项目,编制专项安全技术措施,满足安全施工条件,得到甲方许可,并在专人监护下工作。
12)开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
13)施工前必须明确地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置等情况,采取相应的保护措施。
14)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照规定正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品及安全工器具进行检测试验和更新,确保合格、有效。
15) 建立和执行施工临时用电管理制度,按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,其设施和使用应符合规范。
16)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测,符合安全使用要求。
17)临近带电设备作业,应保持足够的安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施,服从甲方的协调。
18)工程完成后,做到工完料尽场地清,现场施工后废旧物资按甲方要求及时清理。
19) 当甲方认为有必要暂停施工并提出书面意见后,乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后,应以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收书面同意后,方可重新施工。
20) 如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,报甲方备案后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围。
21)在土建开挖施工时损坏原有电缆管线或通讯管线时应立即停止开挖,迅速告知甲方,做好安全措施,并承担赔偿责任。
22)对甲方、监理单位违反安全生产规定、制度并可能造成事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工考核
1)甲方按照承包合同价款,预留工程款的 5% 作为乙方的安全保证金。
2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件,甲方可比照有关依据或实际损失,确定施工保证金的扣除数额。此保证金也可作为乙方违章等行为的处罚扣款,处罚依据参照《宁波
电业局违章记分考核办法》的违章处罚标准。
3)甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。
4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。
5)所剩保证金在工程结算时退还。
7、其他约定
1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件,具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2)协议有效期按照工程合同工期。工程合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
3)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
4)本协议书在有效期限内,可能出现的未尽事宜等,双方经友好协商后,可另行签订有关协议,对本协议进行补充。
5)本合同在履行中若发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的, 向争议发生地人民法院起诉。
6)本协议执行过程中如遇与国家、国家电网公司、浙江省电力公司和地方政府有关法律、法规和规定不一致时,按照上述有关规定执行。
7)本协议书一式 六 份,双方各执 三 份,自双方签字、盖章之日起生效。
甲方:宁波电业局检修公司配电运检工区 乙方:
单位名称(公章):____________________ 单位名称(公章):____________________
单位地址:——_ 单位地址:——
法定代表人(或授权代理人):__________ 法定代表人(或授权代理人):__________
联系电话: 联系电话:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
甲方:_________
乙方:_________
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条总则
一、井位
1.钻井施工地点:_________;
2.地形图:_________;
3.井位设计图:_________;
4.地层构造图:_________。
二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目,设计任务书等文件号及影印件。
三、井别:_________。
四、钻井口数:_________。
五、井深结构:_________。
六、质量:
1.井身质量合格率_________,
2.固井质量合格率_________。
七、价格
1.调整井单价_________元/米,合计金额_________元
2.开发井单价_________元/米,合计金额_________元
第二条工程期限本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限;
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;
三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件,被迫停工或不能继续施工者。
第三条钻前准备
一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求,负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据,并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸,参加地质设计交底,编好施工图预算,负责安排钻机运行计划,施工方案,做好一切施工准备。
第四条工程款结算
一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金,确定承包费用。对承包范围以外的费用,按规定结算。
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方,作为乙方备料及施工费。
第五条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中,必须为油田开发着想,严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工。
二、在钻井施工中,乙方必须坚持按技术要求施工,甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加,应由甲方负担;
1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方,甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计,经双方同意后方可改变施工计划,由此而引起的费用增加,由甲方承担,并由甲方赔偿乙方的经济损失。
2.钻井施工中如有设计变更,超出原设计标准或加大钻井难度时,需经上级有关部门审批同意,甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工,费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工。
3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
三、在钻井施工中,由乙方本身原因造成的损失自理。
四、钻井是隐蔽工程,乙方在施工中必须按标准操作,做好每一道工序的记录,接受甲方的监督、检查、验收。
五、甲方遇到特殊情况,要求乙提前完成区块钻井任务的,由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。
第六条完井验收、结算与保修
一、乙方在完井前_________日,应及时通知甲方,如甲方不能按期验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收,其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据,甲方不准提高验收标准。
三、经检验合格的井,从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物,乙方概不负责。
四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因,造成钻井质量不合格,由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费,窝工费按每小时_________元计算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承担。
六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井,甲方在未射孔之前,若出现管内外冒油、水、气现象,乙方负责保修,保修期为六个月,超过保修发生管内外喷冒气油、水,乙方不予负责。
第七条奖励、惩罚与仲裁
一、乙方在保证工程质量的前提下,提前完成钻井任务,为甲方提前投产创造了条件,增加了效益,甲方应按总施工费用的._________‰给乙方奖励。
二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井,如逾期不付,甲方应增付未付款项的利息。
三、合同纠纷的解决方式。
第八条工伤事故
乙方有责任工人,严格执行操作规程,文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的经济损失,均由乙方自负,不得因此影响工程进度。
第九条附则
一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分,具有合同效力。
二、本合同订立之前,双方签订的工程,在签订本合同后可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。
第十条合同附件(略)
一、钻井施工图纸;
二、地形图;
三、井位设计图;
四、地层构造图;
五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:______________________
乙方:______________________
一,工程位于____________市______区______电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加20__元的设备调遣费。
六,工程自___________年____月____日为开工,至___________年____月____日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求。
其中工程所用水泥必须为国家免检的P42.5普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
___________年____月_____日
发包人:____ (以下简称甲方 )
承包人:脚手架班组 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法 规规定,甲乙双方遵____等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。
第一条 工程名称:
第二条承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。
第三条 架子类型: 式钢管脚手架。
第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。
第四条 合同价款及结算方式: 1的全部工作内容按 元平方米(建筑面积)结算,此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。
2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。
3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。
第五条 付款方式:
1、按月乙方已完工程量付 %;
2、工程完工付 %;
3、 甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);
4、剩余 %作为本工程的保修金,在保 修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起________年)届满后____日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方 有权拒付承包费。
第六条质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。
第七条 工期:
一、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。
二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。
第八条 安全施工:
一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按G59《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。
三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。
四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。
五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。
六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。
七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。
八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。
第九条 甲方义务:
一、甲方代表 ,联系电话: ;监督电话:
二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。
三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。
四、按合同约定付款。
第十条 乙方义务:
一、乙方代表 ,联系电话: ;联系地址: ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。
二、严格服从甲方统一管理。
三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。
四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:
1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;
2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;
3、施工进度安排和用工计划报表;
4、甲方要求的其他资料。
五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。
六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。
七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。
第十一条 材料、机具供应:
一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。
二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。
三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。
第十二条 违约责任:
一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误 壹 天,乙方承担违约金 元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。
四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。
五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。
六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。
七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。
第十三条 其他:
一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。
二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。
三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。
四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日 元,普工每工日 元。
五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 元履约保证金,保证金的退还方式:
六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。
七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。
第十四条 争议的解决: 本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十五条 合同效力:
一、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。
二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。 甲 方: 乙 方: 项目经理: 工程承包人: 电 话: 身 份证:________年____月____日________年____月____日
甲方:_______________姓名_____,性别_____,年龄_____,住址__________身份证号码:_______________
乙方:_______________姓名_____,性别_____,年龄_____,住址__________身份证号码:_______________
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:
一、项目名称:
项目工程,(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。
二、工程地点:_______________
三、工程造价:_______________
暂定万元人民币,最后以审定价为准。
四、合伙期限:
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
五、出资约定:
1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(¥.00)元,乙方出资万元(¥.00)元,总计万元(¥.00)整,作为费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。
六、权利和义务:
1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占%;乙方占%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。
3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。
4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、双方以领薪的形式按月从项目部领元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。
8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
七、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
八、违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺: 施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方签字:_______________乙方签字:_______________
身份证号:_______________身份证号:_______________
联系电话:_______________联系电话:_______________
协议书签订地点:_______________
签订日期:____________
合同编号:
签订日期:
建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则,甲方现将 工程施工,发包给乙方,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工程性质:
5、工程总工期:总日历工期 天
具体开工时间以甲方书面通知为准,甲方提前三天通知乙方。
二、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底,协调处理各工种之间的关系,提供施工所需的水、电,以及办理工程必要的签证手续。提供合同约定的施工材料。
(2)对工程质量进行监督,质量检查,组织办理验收工作。
(3)甲方指派 为现场代表。
2、乙方责任:
(1)指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,负责解决自身的各项事宜。
(2)编制施工组织设计,拟定施工方案和进度计划。
(3)严格执行施工规范,安全操作规程,做好各项质量检查记录,参与竣工验收。
(4)服从甲方的技术指导和管理,不得违章作业。
(5)自备所需工具
(6)所需材料必须提前五天报工程部,否则责任自负。
三、工期要求
自开工之日起至竣工验收,如遇停电和对不可抗拒之自然因素以及非乙方原因造成的工期延误,工期顺延必须有甲方代表签字认可。
四、工程价款付款方式
1、工程价款:2(按完工实际面积结算)。
2甲方需支付至工程总价款的'95%,余5%为质量保证金,一年内,如无质量问题,即结清全部尾款。
五、工程质量安全责任
乙方必须严格按照施工操作规范进行施工,不得违章作业,以国家制定的施工及验收规范为质量验收标准。所用材料以乙方报价单为准。
乙方必须经常对职工进行安全及文明施工教育,将不安全的因素,消灭于萌芽状态,若在施工中发生任何安全事故,均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
六、违约
1、乙方按约定时间,每延误一天罚款100元,建筑垃圾当日清除,否则由甲方安排清除,每日罚款100元。
2、因乙方施工质量达不到要求,造成返工,所造成的损失由乙方承担。
3、未经许可原定工期超过30%,人员、设备、器材,必须7天全部无条件撤出,超过7天甲方工地乙方未撤出的器材、设备,无条件归甲方所有,作为赔偿甲方的损失,撤出后所施工的工程量待甲方另行安排,施工完成竣工验收以后15天支付款项的80%,另20%作为罚款。
七、合同自动终止
1、双方言、行有损对方名誉时及未能履行本合同条款时。
2、乙方逾期时间达30%时。
3、甲方因不可抗力的原因造成不能执行本合同时。
4、乙方施工期间每日建筑垃圾,使用甲方的材料及施工质量及文明施工,未能达到行业规定要求,并经甲方文字通知三次时。
5、乙方超过合同工期(甲方文字同意延期除外)及进场时。
八、其它
1、双方若有未尽事宜,再作补充协定,其补充协定与本合同同时生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
2、本合同如有争议,双方平等友好协商,如不能解决时,由成都仲裁委员会解决。
甲方全称(章): 乙方全称(章):
地 址: 地 址:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
帐户: 帐户:
发包方:商务大酒店(以下简称甲方)
承包方:毛才清(以下简称乙方)
甲方在**县**新区民族风情街修建商务大酒店,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方将该工程以包工包料形式,发包给乙方施工,达成以下**条款:
一、工程概况
1、工程名称:商务大酒店
2、工程地点:**县**新区民族风情街
3、建筑规模:建筑面积约 4900平方米;为八层框架结构。
二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价:
工程建筑面积约 4900平方米,造价每平方米1026元。
四、承包范围:
1、本工程按甲方提供的施工图纸的土建部分内容。
2、乙方要包以下项目:
1)、基础工程孔桩深度8米以内的施工,超过8米按现行国家定额计算。
2)、主体工程:该工程为框架结构,层高按设计图纸施工,如设计产生变更,其超出部分按现行国家定额计算。
3)、装饰工程:
①内墙面用水泥砂浆打底搓毛。
②外墙面刮涂料。
③楼面、地面面层为水泥砂浆打底搓毛。
4)、该工程水暖电气及其它施工图以外工程的设备安装工程,由甲方自行负责,与乙方无关。
五、工程款支付方式:
1、乙方一层楼面完工,甲方付50万元。
2、乙方四层楼面完工,甲方付30万元
3、乙方主体完工,甲方付工程总价的50%.
4、工程全部完工验收合格,甲方一次性付清全部工程款。
六、施工工期:
1、经甲、乙双方协商:从施工基础开始至竣工验收合格即20xx年7月8日开工至20xx年5月8日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况(包刮雨天或甲方因素)影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。
七、甲方的工作及责任:
1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方出费用。
2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电线路接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求,并承担以上工作的费用。
3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。
4、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。
5、甲方应按约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。
八、乙方的工作及责任:
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工提供地下管线布设情况,平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。
4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表的'监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。
5、施工场地乙方必须保持清洁,对已完成的工程未交付甲方使用之前,乙方应对成品派专人保管和保护。
6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。
7、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。
8、施工临时设施如临时围挡,乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。
9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。
10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款,如乙方拖欠工资或材料款,与甲方无关。
九、工程质量要求:
1、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方验收合格后,才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。
3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行。
十、工程变更及工程结算
1、在施工过程中,甲方确需进行结构变更时,须经设计单位同意,并出具设计变更单给乙方,方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工,造成直接经济损失的费用由乙方负责。
3、如工程内容发生增减变化,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价。
十一、工程保修:本工程竣工后一年内属乙方保修期,保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。
十二、施工过程中如发现与本未提及的事项,双方另行协商。
十三、本一式两份,甲乙双方各执一份,本自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:商务大酒店
法人代表:
乙方:毛才清
签订日期:年 七月二日